MANUAL DE OPERACIÓN DEL SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 2016 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Febrero 2016 www.conagua.gob.mx Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 Edición 2016 D.R. © Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México. Comisión Nacional del Agua Insurgentes Sur No. 2416 Col. Copilco El Bajo C.P. 04340, Coyoacán, Ciudad de México. Tel. (55) 5174-4000 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola Impreso y Hecho en México Distribución gratuita. Prohibida su venta. Se autoriza la reproducción sin alteraciones del material con- tenido en esta obra, sin fines de lucro y citando la fuente Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La aplicación de los recursos públicos en programa de desarrollo hidroagrícola, responden a la creciente demanda de los distintos usuarios de agua, orientados a un mejor aprovechamiento del recurso y a elevar su productividad en materia hidroagrícola. Es por ello, que en las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua, publicadas el 29 de diciembre de 2015, aplicables a partir de 2016, se establecen las acciones tendientes a elevar la preservación y eficiencia en el uso del recurso, y se instruye el establecimiento de las medidas conducentes para la mejor operación de los Programas. En ese tenor, y en cumplimiento a su numeral 6.2. Normativa, el cual señala que, “La Conagua actualizará los manuales y lineamientos que se indican en los programas de las presentes Reglas de Operación, en un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación de estas Reglas, y podrán consultarse en la página de internet: www.conagua.gob.mx” Tengo a bien expedir el Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016. Luis Felipe Alcocer Espinosa Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola Comisión Nacional del Agua Ciudad de México, febrero de 2016 Contenido CAPÍTULO I. 2 OBJETIVOS Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 2 1. Objetivos del Subprograma 2 2. Población potencial y objetivo 2 3. Cobertura 3 4. Instancias participantes 3 5. Productos financieros y ahorros de contratación 9 6. Recursos no devengados 10 CAPÍTULO II. 11 ACCESO A LOS APOYOS 11 1. Requisitos para acceder a los apoyos. 11 1.1 Requisitos generales 11 1.2 Requisitos específicos 12 2. Procedimiento de selección de solicitudes presentadas 14 3. Tipos de apoyo 15 4. Montos máximos 16 5. Sanciones 20 CAPÍTULO III. 22 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 22 1. Actividades y plazos 22 3. Catálogo de empresas confiables 24 4. Catálogo de conceptos y especificaciones técnicas y de precios unitarios 26 5. Mecánica operativa 26 6. Integración del expediente técnico 36 CAPÍTULO IV. 40 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INDICADORES 40 1. Avances físicos y financieros 40 2. Sistema de inspección y control operativo 40 3. Evaluación 40 Anexo 1. Relación de formatos 42 Anexo 2. Glosario de términos 116 Siglas y acrónimos 121 Presentación El Plan Nacional de Desarrollo PND establece la prioridad de implementar un manejo sustentable del agua que permita que todos los mexicanos tengan acceso a dicho recurso, para ello, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) establece entre sus prioridades los cinco objetivos. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable. Adicionalmente, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) se alinea con la Meta Nacional de México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a través del objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Conforme a lo anterior las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, tienen como propósito fundamental incrementar la eficiencia operativa y el ejercicio del gasto del programa, el mejor cumplimiento de sus objetivos y metas, al tiempo que fomentará una mayor trasparencia y rendición de cuentas. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, se compone de cuatro subprogramas y ocho componentes. La Comisión Nacional del Agua (Comisión), por conducto de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH), emite el presente Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016. El manual de operación tiene como propósito fundamental: precisar, complementar y establecer los criterios y aspectos que permitan asegurar el cumplimiento de la normatividad, en el cual se establecen los objetivos y participación institucional, acceso a los apoyos, el procedimiento operativo, el seguimiento y evaluación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el único componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego para el ejercicio fiscal 2016. Capítulo I. | Objetivos y participación institucional 1. Objetivos del Subprograma Contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o equipamiento. 1.1 Objetivos específicos • Elaborar los proyectos ejecutivos y estudios requeridos para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego. • Rehabilitar y modernizar la infraestructura de las Unidades de Riego. • Apoyar el equipamiento para la conservación de la infraestructura de las Unidades de Riego. • Capacitar y asesorar técnicamente a los usuarios hidroagrícolas constituidos en una Asociación Civil de Usuarios (ACU) u otra figura asociativa, para el fortalecimiento de la operación de las unidades de riego. • Organizar a los usuarios hidroagrícolas de las unidades de riego y la elaboración de sus planes directores. • Apoyar acciones de tecnificación del riego para Eficientar el uso del agua 2. Población potencial y objetivo La población potencial son todas las Unidades de Riego que utilizan aguas superficiales y/o subterráneas. La población objetivo son las Unidades de Riego que soliciten apoyos para rehabilitar, modernizar, tecnificar y equipar la infraestructura hidroagrícola, incluyendo los pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego, que cumplan con los requisitos generales, específicos y procedimientos de selección. Las acciones del subprograma se establecen para su aplicación, sin distinción de género, etnia y religión. 3. Cobertura El subprograma se aplicará en todas las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos; para beneficio de los usuarios hidroagrícolas de las Unidades de Riego. 4. Instancias participantes Para la ejecución de este subprograma, las instancias participantes tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 4.1 Del Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Nivel Central). 4.1.1. Cuando los recursos sean operados por los Usuarios Hidroagrícolas: • Definir el modelo de convenio de concertación para la formalización de los compromisos, recursos y metas. • Radicar los recursos presupuestarios convenidos conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en las cuentas bancarias mancomunadas de las ACU, sociedades mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas. Cuando los recursos sean operados y administrados por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE): • Definir los modelos de anexos de ejecución y técnico para la formalización de los compromisos, recursos y metas. • Radicar al FOFAE los recursos presupuestarios convenidos, conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada por la SHCP. 4.1.2. Para los dos casos: • Emitir los lineamientos e indicadores para la evaluación del subprograma a nivel estatal y nacional. • Emitir precios base y especificaciones técnicas para adquisición de maquinaria y equipo de conservación de infraestructura hidroagrícola. • Emitir el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras Hidroagrícolas. • Convocar, integrar y actualizar anualmente el Catálogo de Empresas Confiables para la Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego (Catur), la Organización de Unidades de Riego y la elaboración de Planes Directores.. • Informar a la SHCP y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del avance físico y financiero del subprograma con la periodicidad establecida de conformidad al Artículo 106, 107, 108 y 109 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 283, 284, 285 y 287 de su Reglamento. • Elaborar los estudios especiales y proyectos ejecutivos instruidos por el Ejecutivo Federal 4.2. Del Gobierno del Estado. 4.2.1. Cuando los recursos sean operados por los Usuarios Hidroagrícolas: • Participar como vocal en el Comité Hidroagrícola. • Promover la participación de los organismos financieros locales y regionales, bancos y organizaciones auxiliares del crédito, mediante el establecimiento de esquemas de financiamiento. 4.2.2. Cuando los recursos sean operados y administrados por el FOFAE: • Acordar conjuntamente con la Dirección de la Comisión en el Estado los montos, y suscribir los respectivos Anexos de Ejecución y Técnicos. • Radicar al FOFAE los recursos presupuestarios que aporte al subprograma, conforme a los compromisos señalados en los Anexos de Ejecución y Técnicos, así como apoyar al Subcomité Hidroagrícola en la aplicación de la normatividad y mecánica operativa • Convocar a los Usuarios Hidroagrícolas de las Unidades de Riego a fin de difundir los beneficios, alcances, requisitos y procedimientos de selección para ser elegibles a estos apoyos y solicitarles que los promuevan y difundan entre sus agremiados. • Difundir conjuntamente con la Dirección de la Comisión en el estado, los sitios de atención y recepción de la documentación de los interesados en participar en el subprograma • Promover la participación de los organismos financieros locales y regionales, bancos y organizaciones auxiliares del crédito, mediante el establecimiento de esquemas de financiamiento. • Presidir el Subcomité Hidroagrícola, órgano auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, con las funciones que le correspondan. • En su carácter de fideicomitente deberá llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumpla lo señalado en las Reglas de Operación y presente Manual de Operación. • Proporcionar a la Dirección de la Comisión en el Estado, el apoyo que ésta requiera, para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en las Reglas de Operación y en el presente Manual de Operación. • Remitir a la Dirección de la Comisión en el Estado, dentro de los 10 primeros días de cada mes, en medio electrónico o impreso la información correspondiente sobre las aportaciones que realicen, así como del avance programático presupuestario y físico-financiero del subprograma. • En su carácter de fideicomitente, apoyar a la Dirección de la Comisión en el Estado, para que a más tardar el día 31 de enero del ejercicio posterior al que se informa, se elabore el informe de cierre del ejercicio presupuestario anual del subprograma, considerando el listado de beneficiarios y montos apoyados durante el ejercicio fiscal que se reporta así como aquellos que al 31 de diciembre se encuentran devengados. • Remitir a la instancia estatal correspondiente, copia del Anexo de Ejecución y Técnico en cuanto se concluya el proceso de su formalización. • Convocar al Comité Técnico a sesionar al menos una vez al mes y sesiones extraordinarias cuando se requieran. 4.3. De los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua en los Estados. 4.3.1. Cuando los recursos sean operados por los Usuarios Hidroagrícolas: • Formular los presupuestos anuales del subprograma con base en las solicitudes de las ACU, Sociedades Mercantiles y Usuarios Hidroagrícolas. • Otorgar el Visto Bueno a la documentación de las solicitudes de pago de los apoyos, presentados por las ACU, Sociedades Mercantiles y Usuarios Hidroagrícolas de Unidades de Riego y avaladas en su caso por la Empresa Supervisora. 4.3.2. Cuando los recursos sean operados y administrados por el FOFAE: • Notificar a las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas, según sea el caso, la autorización del Comité Técnico del FOFAE para recibir los apoyos y realizar la contratación de los trabajos del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (RMTEUR). • Participar con el Gobierno del Estado en la promoción del subprograma. • Participar como Vocal en el Comité Técnico del FOFAE y como Secretario Técnico en el Subcomité Hidroagrícola. • Solicitar al Comité Técnico del FOFAE sesionar para la deliberación de los asuntos del subprograma. 4.3.3. Para los dos casos: • Conjuntar, revisar y resguardar el Expediente Técnico o de Obra de cada proyecto autorizado, por al menos cinco años. • Asesorar a las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas en el procedimiento de contratación, del proyecto autorizado por el Comité Hidroagrícola o por el Comité Técnico del FOFAE, y vigilar que cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. • Verificar que el proyecto ejecutivo presentado sea parte del proyecto de modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego de la Unidad de Riego correspondiente, consignado, en su caso, en el Plan Director. • Recibir las solicitudes de las ACU, Sociedades Mercantiles y Usuarios Hidroagrícolas de unidades de riego para participar en el subprograma y promover entre éstos la utilización del sistema de trámite electrónico implementado por la Comisión. • Dar seguimiento al ejercicio de los recursos presupuestarios, para que éstos se ejerzan con base en lo establecido en las Reglas de Operación, Anexos de Ejecución y Técnico, Convenios de Concertación y el presente Manual de Operación del subprograma. • Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión sobre las propuestas de modificación de metas y/o recursos presupuestarios del subprograma. • Informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola los avances físicos, financieros y de metas del subprograma, a más tardar el día 25 o día hábil posterior del mes en curso. • Integrar y actualizar anualmente el Catálogo de Empresas Confiables. • Convocar anual y públicamente a personas físicas y morales, interesadas en participar en el subprograma, a inscribirse en el Catálogo de Empresas Confiables, siempre y cuando cumplan con los requisitos y documentación solicitada. • Comunicar por escrito a las empresas que quedaron inscritas en el catálogo de empresas confiables; así como a las empresas que no fueron seleccionadas y los motivos. • Dar seguimiento a los avances del subprograma, con base en la información que le proporcione el FOFAE o las que genere el Comité Hidroagrícola, o la que proporcione el Usuario Hidroagrícola contratante. • Otorgar el apoyo técnico que soliciten las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas de unidades de riego elegibles para la promoción, instrumentación y ejecución de las acciones del subprograma. • Elaborar el dictamen técnico, en el que se establece la factibilidad de realizar las acciones solicitadas e integrarlo al expediente técnico o de Obra. El dictamen antes referido deberá comunicarse a más tardar en 30 días hábiles posteriores a la presentación de los proyectos, siempre y cuando los proyectos presentados cumplan con toda la información que se indica en las Reglas de Operación y presente Manual de Operación del subprograma. • Verificar que no exista duplicidad en el otorgamiento de apoyos para la misma acción en una unidad de riego con otros programas federales. • Formular las solicitudes de radicación de los recursos federales conforme a las Reglas de Operación y el presente Manual de Operación del subprograma • Elaborar y remitir a la Comisión a nivel central, los informes mensuales de avance del Padrón de Beneficiarios del Gobierno Federal apoyados con el subprograma. • Asesorar a las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas en los procesos de contratación de la organización, y en la elaboración de sus planes directores. • Informar y promover entre las ACU, sociedades mercantiles y usuarios Hidroagrícolas, sobre la Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego. • Recibir la documentación de personas morales, instituciones de enseñanza o de investigación, con experiencia en el desarrollo rural interesadas en formar parte del padrón de empresas confiables para la Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego y remitirla a oficinas centrales para su revisión, validación y dictamen. • Formular el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, de las unidades de riego del estado que presenten solicitud para recibir apoyo de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego. 4.4. Del Comité Hidroagrícola. • Definir el calendario de sesiones a que estará sujeto el Comité Hidroagrícola. • Realizar la promoción del subprograma. • Autorizar, previa validación, las obras o acciones que se ejecutarán en las Unidades de Riego con los recursos autorizados; conforme a las propuestas validadas por el director de infraestructura hidroagrícola o subdirector de asistencia técnica operativa o responsable de los programas hidroagrícolas en el estado. • Notificar a las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas de unidades de riego la autorización para recibir los apoyos. 4.5. Del Comité Técnico del FOFAE. • Definir el calendario de sesiones para el propio Comité Técnico del Fideicomiso. • Autorizar los apoyos solicitados por las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas de unidades de riego aprobados por el Subcomité Hidroagrícola, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y el presente Manual de Operación. • Autorizar el pago de los apoyos con cargo al FOFAE, con base en los procedimientos operativos del subprograma. • Solicitar trimestralmente a la FIDUCIARIA correspondiente, el informe desglosado de los saldos e intereses generados por los recursos depositados por el Gobierno Federal, Estatal y Beneficiarios en su caso, en el FOFAE del subprograma, a más tardar los primeros cinco días hábiles posteriores al término de cada trimestre. • Presentar informes trimestralmente a la Comisión y al Gobierno del Estado de los saldos e intereses generados por los recursos depositados en el FOFAE del subprograma. • Presentar informes mensuales al Gobierno del Estado y a la Comisión, sobre el avance financiero del subprograma. • Conjuntar, revisar y resguardar la documentación soporte de los pagos efectuados por concepto del apoyo al proyecto autorizado por el Comité Técnico; esta documentación deberá resguardarse por lo menos por un periodo de cinco años y debe de estar integrada en el expediente que resguarda el Organismos de Cuenca y la Dirección Local en el estado 4.6. De los Subcomités Hidroagrícolas. • Verificar que no exista duplicidad en el otorgamiento de apoyos para la misma acción en una unidad de riego con otros programas federales. • Aprobar con base en el dictamen técnico de la Comisión y disponibilidad presupuestaria, los apoyos solicitados y presentarlos al Comité Técnico del FOFAE para su autorización. • Integrar la información sobre los avances físicos y financieros, y presentar reportes mensuales al Comité Técnico del FOFAE. • Notificar a las ACU, Sociedades Mercantiles y Usuarios Hidroagrícolas la autorización del Comité Técnico del FOFAE para recibir los apoyos y realizar la contratación de los trabajos del subprograma. 4.7. De las ACU, Sociedades Mercantiles o Usuarios Hidroagrícolas de las unidades de riego • Presentar solicitud de apoyo de conformidad con los requisitos establecidos. • Ser responsables únicos de los procesos de licitación, contratación, ejecución, supervisión, control, seguimiento, entrega-recepción, pago, finiquito y en general del ejercicio de los recursos destinados a las acciones autorizadas por el Comité Técnico del FOFAE o por el Comité Hidroagrícola, en estricto apego a la normatividad y lineamientos establecidos en las Reglas de Operación y el presente Manual de Operación. • Cuando hayan decidido operar y administrar los recursos de manera directa, aperturar cuentas bancarias mancomunadas para cada tipo de apoyo. • Aportar la contraparte, que puede ser con recursos económicos, mano de obra, materiales de construcción, cualquier tipo de financiamiento u obras por administración, y utilizarlo solamente para los fines autorizados. • Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección. • Cubrir con sus propios recursos los costos de la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, y el aseguramiento de la maquinaria y equipo durante su vida útil. • Aplicar los recursos autorizados por el Comité Técnico del FOFAE o del Comité Hidroagrícola, única y exclusivamente en la realización de la acción o proyecto autorizado. • Generar las estimaciones de pago en función del avance de las acciones, con el apoyo en su caso, de la supervisora que hayan contratado, la cual requerirá el Visto Bueno de la Comisión. • Elegir a su representante estatal que participará como vocal en el Subcomité Hidroagrícola o en el Comité Hidroagrícola, para desempeñar las funciones que le correspondan. • En el caso de reintegro extemporáneo a la TESOFE deberá mostrar el pago efectuado por los productos financieros generados y las cargas financieras correspondientes. 5. Productos financieros y ahorros de contratación Los intereses que se generen con las aportaciones de los recursos depositados en el Fideicomiso Estatal, así como los ahorros de contratación, se podrán destinar a las siguientes acciones inherentes al subprograma: • En la ampliación de metas en unidades de riego, podrá atender solicitudes de apoyo que cumplan con los requisitos estipulados tanto en las reglas de operación como en el presente manual, mismas que no hayan sido consideradas por falta de disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando los productos financieros y ahorros de contratación generados por los recursos económicos del subprograma cubran el porcentaje de aportación que le corresponda a la Comisión, en las siguientes acciones: o Elaborar Proyectos Ejecutivos y Estudios para la Infraestructura Hidroagrícola y Acciones de supervisión. o Rehabilitar y/o modernizar obra de cabeza. o Rehabilitar o modernizar la red general de conducción y distribución. o Rehabilitar y/o modernizar la Red de caminos de operación y drenaje. o Rehabilitar y/o modernizar las Estructuras de operación, conservación y control. o Realizar acciones de Tecnificación o Promoción del subprograma. o Publicaciones inherentes al subprograma. • Asistencia técnica en apoyo para la operación del subprograma. o Asistencia técnica para el seguimiento y verificación de acciones en apoyo a la operación del subprograma • Honorarios fiduciarios y servicios bancarios. 6. Recursos no devengados Los recursos no devengados al 31 de diciembre de ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los artículos 54 y 82, fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 15 días naturales del siguiente ejercicio fiscal. En caso de extemporaneidad del reintegro, también se deberán cubrir cargas financieras a la TESOFE, las cuales serán determinadas por ésta. Asimismo, deberán reintegrarse a la TESOFE los intereses generados por los recursos federales depositados en las cuentas bancarias establecidas para el subprograma. Capítulo II. Acceso a los apoyos El subprograma RMTEUR está orientado hacia el aprovechamiento de las inversiones en infraestructura hidroagrícola con fuentes de abastecimiento de aguas superficiales y subterráneas de las Unidades de Riego y los pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, que actualmente operan con baja eficiencia, que no son utilizadas por la falta o falla de algunos de sus elementos de operación; por falta de conservación y mantenimiento; infraestructura ociosa o no concluida, lo cual impide que sean empleadas para los fines que fueron construidas, entre otra problemática. De igual forma, se encamina a hacer más eficiente la inversión pública, considerando que en algunos casos con pequeñas inversiones se promueve la utilización de obras que se encuentran sin operar; así como, la participación de los usuarios hidroagrícolas en el financiamiento de las obras. Los requerimientos para ingresar al subprograma se describen a continuación. 1. Requisitos para acceder a los apoyos. 1.1 Requisitos generales Para el caso de que las ACU, sociedades mercantiles o usuarios hidroagrícolas decidan que los recursos se radiquen a los FOFAE’s: • Que se haya suscrito un Convenio o Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, para la conjunción de acciones y recursos, así como formalizar los respectivos Anexos de Ejecución y Técnico en donde se comprometan los recursos y acciones a realizar. Para el caso de que las ACU, sociedades mercantiles o usuarios hidroagrícolas, decidan operar y administrar los recursos a través del Comité Hidroagrícola: • Que se haya suscrito un Convenio de Concertación entre el Gobierno Federal y el representante de los usuarios de las Unidades de Riego a beneficiar y en su caso el Gobierno Estatal cuando aporta recursos, para formalizar los recursos y acciones a realizar. Para ambos casos que los recursos que aporten las ACU, sociedades mercantiles o usuarios hidroagrícolas no estén considerados como contraparte en más de un programa federal y que la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos provenientes de otros programas federales. 1.2 Requisitos específicos Para participar en el subprograma, los usuarios de Unidades de Riego y los propietarios de pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, deberán presentar la documentación siguiente: • Solicitud de inscripción al subprograma, sin costo alguno utilizando el Formato 1-A “Solicitud de inscripción al Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego”. (Formato 1-B para el caso de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de las Unidades de Riego (CATUR) , Organización de Unidades de Riego en Asociaciones Civiles y elaboración de Planes Directores, de este Manual), el cual se recibirá en las oficinas de la Dirección de la Comisión en el Estado. Opcionalmente, para el caso de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, se podrá realizar la solicitud de forma electrónica a través de la página http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5., dando un click en: CONAGUA-03-005 Solicitud de Ingreso al Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. Para el caso de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de las Unidades de Riego (CATUR) tratándose de acciones de continuidad, se requerirá de una carta, en formato libre, en la que el Representante Legal de la ACU o Sociedad Mercantil, en base a los resultados solicite se continue con el apoyo. • Título de concesión o resolución favorable o constancia del trámite de prórroga de título o constancia de registro de volumen para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre alumbramiento, o aviso para usar aguas residuales por un tercero distinto al concesionario o asignatario. En aquellos casos que el aprovechamiento se encuentre en zonas de supresión de libre alumbramiento, conforme al Acuerdo General publicado en el DOF el 5 abril de 2013, presentará acuse de recibo de trámite. En el presente caso antes de la firma del contrato, la Comisión verificará la existencia de la resolución positiva para proceder a otorgar el apoyo. En aquellos casos que no haya sido resuelto, se continuará con el procedimiento, siempre y cuando el usuario, presente escrito bajo protesta de decir verdad, que no le ha sido notificada resolución alguna. En caso de muerte del Titular de la Concesión, se deberá presentar el nombramiento de albacea debidamente protocolizado y el acuse de recibo del trámite CNA-01-013 Autorización para la Transmisión de Títulos y su Registro, Modalidad B) Transmisión por vía sucesoria o por Adjudicación Judicial, el cual se localiza en la página de Comisión. http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5&n2=101&n3=302&n4=302 Cuando sea procedente, resolución positiva del aviso para usar aguas residuales y/o tratadas por un tercero distinto al concesionario o asignatario o Permiso para descargar aguas residuales, incluyendo aquellas aguas circulantes en drenes naturales y artificiales de los distritos y unidades de riego. El trámite se podrá realizar de forma electrónica a través de la página. • Copia de identificación oficial vigente del solicitante o representante legal, el RFC del solicitante, el CURP del solicitante o representante de los usuarios y comprobante de domicilio. • Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido apoyos de otros programas federales en las mismas acciones, (Sólo aplica para unidades de riego que reciben apoyo por primera vez). • Carta compromiso de aportación de recursos del usuario, o carta bancaria que respalde el depósito de su aportación en firme o de intención del crédito, para garantizar la disponibilidad de los recursos. (Formato 2 “Carta compromiso de aportación de recursos por parte del usuario hidroagrícola”). • Para el caso de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de las Unidades de Riego (Catur), Organización de Unidades de Riego en Asociaciones Civiles o sociedades mercantiles y Planes Directores, documento de inscripción de la Unidad de Riego en el Registro Federal de Contribuyentes del Sistema de Administración Tributara SAT. • Proyecto ejecutivo para la construcción, tecnificación, adquisición e instalación de estructuras de control y medición. (cuando aplique). • Para la rehabilitación de pozos agrícolas, el reporte de la inspección previa apoyado en prueba en campo del sistema de bombeo, deberá justificar que la eficiencia electromecánica sea menor a lo establecidoen la Norma Oficial Mexicana NOM-006-ENER-2015. • Para la adquisición de maquinaria y/o equipo de conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego organizadas en sociedades mercantiles, se deberá presentar el soporte técnico que justifique y garantice plenamente el cumplimiento de los requerimientos de conservación de la infraestructura, el cual debe ser validada por la Comisión, debiendo contener lo siguiente: • Características y especificaciones de los trabajos a realizar. • Especificaciones técnicas de la maquinaria o equipo. • Presupuesto base de la maquinaria o equipo. 2. Procedimiento de selección de solicitudes presentadas Con base en la disponibilidad presupuestaria del OC o DL y al número de solicitudes para ingresar al subprograma RMTEUR que hayan cumplido con los requisitos, se deberán jerarquizar para su autorización, conforme a lo siguiente: Concepto Localización de la Unidad de Riego 10 puntos Grado de marginación de la localidad donde se ubica la unidad de riego conforme al Consejo Nacional de Población (CONAPO): (0 - 10): En localidad de Muy alto o alto grado de marginación o municipio en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. 10 En localidad de grado de marginación Medio 6 En localidad de grado de marginación Bajo y muy bajo 0 Acciones de modernización 60 puntos Tipo de apoyo (0 a 60) En la obra de cabeza y entubamiento de red de conducción, de distribución y parcelario 60 En el entubamiento de red de conducción y distribución o acciones de tecnificación 45 En la rehabilitación de red de conducción y distribución 30 Otras acciones 0 Número de usuarios 30 puntos Número de usuarios hidroagrícolas que se beneficiarán con la ejecución de las obras: (0 a 30) Más de 15 usuarios 30 De dos a 15 usuarios 15 1 usuario 0 Calificación máxima 100 Para la capacitación y asesoría técnica para el fortalecimiento de las unidades de riego las solicitudes que presenten las ACU o sociedades mercantiles, usuarios hidroagrícolas o propietarios de pozos particulares de Distrito de Riego se atenderán conforme a la disponibilidad presupuestaria del DGOC y DL, previo dictamen que estas emitan. El procedimiento de jerarquización de las solicitudes, se atenderán de acuerdo con los criterios siguientes: • Se dará prioridad a las solicitudes que presenten las ACU, sociedades mercantiles, usuarios hidroagrícolas o propietarios de pozos particulares para atender las necesidades derivadas del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de un Plan Director, • En segundo término, y en función de la disponibilidad presupuestaria de la Dirección de la Comisión en el estado para la acción de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de las Unidades de Riego (CATUR), se atenderá las solicitudes que presenten las ACU, sociedades mercantiles, usuarios hidroagrícolas o propietarios de pozos particulares de manera individual o grupal que aseguren la participación de al menos 15 usuarios. Para la organización de usuarios hidroagrícolas en ACU o sociedades mercantiles se atenderán conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Dirección de la Comisión en el Estado, siempre y cuando manifiesten por escrito su voluntad a constituir personas morales para administrar, conservar y mantener la nueva zona de riego organizada. Las solicitudes que presenten los Representantes Legales de la Unidad o Unidades de Riego, para la elaboración de un Plan Director y la organización en Sociedades Mercantiles que les permita acceder a apoyos gubernamentales, se atenderán conforme a la disponibilidad presupuestaria de la dirección de la Comisión en el Estado, jerarquizando a las que cuenten con una superficie de al menos 300 hectareas. 3. Tipos de apoyo Los apoyos se otorgarán hasta completar las acciones del programa en la Unidad de Riego, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Los apoyos subsecuentes para una acción anteriormente beneficiada se otorgarán siempre y cuando la vida útil de la infraestructura hidroagrícola haya concluido, previo dictamen técnico de la Comisión, de acuerdo a lo siguiente: a) Elaborar Proyectos Ejecutivos y Estudios para la Infraestructura Hidroagrícola y Acciones de supervisión. b) Rehabilitar y/o modernizar obra de cabeza. c) Rehabilitar o modernizar la red general de conducción y distribución. d) Asistencia técnica y capacitación en Riego por Gravedad Tecnificado. e) Rehabilitar y/o modernizar la Red de caminos de operación y drenaje. f) Rehabilitar y/o modernizar las Estructuras de operación, conservación y control. g) Adquisición de maquinaria y equipo para Conservación y Operación de la Infraestructura Hidroagrícola. h) Capacitar y brindar asesoría técnica para el fortalecimiento de las unidades de riego (CATUR). i) Elaborar planes directores. j) Organizar a Unidades de Riego en Sociedades de Responsabilidad Limitada. 4. Montos máximos Para ejecutar las acciones, la Comisión podrá aportar un porcentaje de la inversión autorizada sin rebasar el presupuesto base autorizado por la Comisión y el porcentaje restante, a través de los usuarios hidroagrícolas conforme lo siguiente. Los presupuestos base de las acciones, deberán ser elaborados tomando como referencia el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras Hidroagrícolas, que al efecto difunda la Comisión. La aportación total de la Comisión para estas acciones será como sigue: ● Hasta el 3.5 por ciento del monto global de la obra por Unidad de Riego para proyectos ejecutivos y estudios. En la parte de estudios para pozos agrícolas, se podrá contemplar la inspección previa en campo. ● Para las acciones de supervisión se podrá destinar hasta el cinco por ciento del apoyo federal asignado a cada Unidad de Riego en esta componente. ● Para la rehabilitación o modernización de pozos y/o equipo electromecánico o de combustión interna de bombeo, hasta el 50 por ciento sin exceder un monto máximo de 309 300.0 pesos en 200 metros o menos de profundidad y hasta 360 850.0 pesos en más de 200 metros. ● Hasta el 50 por ciento para la reposición o relocalización del pozo y equipo de bombeo sin exceder un máximo de 1 159 87 5.0 pesos en 200 metros o menos de profundidad y 1 546 500.0 pesos en más de 200 metros. ● Hasta 50 por ciento del total de la inversión para el cambio de sistema de bombeo de combustión interna a sistema con motor eléctrico. ● Hasta el 50 por ciento sin exceder un máximo de 15 465.0 pesos para la adquisición del medidor y el 50 por ciento del costo total de los trabajos de instalación. ● Hasta el 50 por ciento del total de la inversión considerada en el proyecto para la rehabilitación o modernización de obras de cabeza de aprovechamientos superficiales, sin rebasar 25 mil pesos por hectárea. ● Hasta 50 por ciento del total de la inversión para la construcción de ramales de energía eléctrica para aprovechamientos subterráneos y superficiales, con una longitud no mayor a 500 metros. ● Hasta el 50 por ciento del total de la inversión considerada en el proyecto para las estructuras de protección, operación, conservación y control. ● Hasta el 50 por ciento del total de la inversión considerada en el proyecto para la rehabilitación o modernización de la red general de conducción y distribución: tramos muertos, tuberías dispositivos o estructuras de control y medición, derivadores y tanques reguladores, sin rebasar 25 mil pesos por hectárea. ● Hasta el 50 por ciento con recursos federales del costo total de la obra para la rehabilitación o modernización de la red de caminos de operación y red de drenaje, sin rebasar 25 mil pesos por hectárea. ● Hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto y sin exceder un monto máximo de 25 mil pesos por hectárea para la tecnificación o suministro e instalación de sistemas de riego en alta o baja presión. ● Hasta el 50 por ciento del costo total del proyecto y sin exceder un monto máximo de cuatro mil pesos por hectárea para la nivelación de tierras. ● Con la finalidad de dar prioridad a las obras relacionadas para mitigar los efectos del cambio climático se apoyará hasta en un 60 por ciento del costo total del proyecto presentado para la sustitución a otras fuentes alternas de energía en los equipos de bombeo, sin exceder un monto máximo de 30 mil pesos por hectárea. , las cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más no limitativa: Sistemas térmicos solares, sistemas fotovoltaicos interconectados, sistemas fotovoltaicos autónomos, motogeneradores, sistemas de biodigestión, obras accesorias para interconexión y resguardo, reactores de hidrogeno, aprovechamiento de la biomasa para generación de energía y otros proyectos de energías renovables De manera excepcional se autorizará hasta el 75 por ciento del presupuesto base autorizado por Comisión a las unidades de riego, que se ubiquen en localidades con alto a muy alto grado de marginación según CONAPO o en los municipios seleccionados en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. ● Para acciones del riego por gravedad tecnificado Los apoyos se otorgarán a las sociedades mercantiles, los cuales consistirán en: o Asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación. Consisten en la contratación del personal técnico por parte de las sociedades mercantiles, bajo el esquema contractual que se considere conveniente, previendo que un Responsable Técnico (RT) podrá otorgar asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación de mil hectáreas; y que cada Supervisor Técnico (ST) tendrá bajo su responsabilidad a 10 RT. En ambos casos, cuando por cuestiones particulares de las sociedades mercantiles o Unidades de Riego, o por estrategia en la implantación del RIGRAT, la superficie a atender por RT o la cantidad de RT por ST sea menor al señalado, debe ser autorizado por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH) a través de la Gerencia de Unidades de Riego (GUR). o Asistencia técnica en el seguimiento y evaluación. Se refiere a la continuidad de la contratación del personal técnico por parte de la sociedad mercantil o Unidad de Riego, bajo el esquema contractual que se considere conveniente, previendo que un responsable técnico (RT) podrá otorgar asistencia técnica en el seguimiento y evaluación de superficie ya incorporadas al RIGRAT. La cantidad de superficie por RT será tal que en los tres años de las mil hectáreas, se otorgue la recomendación del riego a cada productor o regador; y la cantidad de RT por ST es la misma que se señalan en el párrafo anterior. o Coordinación de la implantación, seguimiento y evaluación. El ST deberá integrar la información del avance y evaluación del impacto del RIGRAT, así como consolidar y fortalecer acciones de capacitación y asistencia técnica a los RT, con recursos de esta componente. o Equipamiento. Con el fin de apoyar la toma de decisiones de cuándo y cuánto regar, se podrá adquirir sensores de medición de humedad y estaciones meteorológicas automatizadas. También se podrán adquirir estructuras aforadoras y equipos de medición con fines de aforo para medir de manera directa o indirecta los caudales o volúmenes de agua que ingresen a las parcelas, de manera intermitente o en su caso permanente. En ambos casos se emplearán las especificaciones técnicas anexas. o Proyectos ejecutivos de nivelación de tierras. Los RT entre otras funciones, tienen la responsabilidad de realizar diagnósticos de necesidades de nivelación de las parcelas que se benefician con los apoyos de esta componente, y en la fase de seguimiento, elaborar los proyectos ejecutivos en aquellas parcelas que así lo requieran. o Estudios de propiedades físicas de suelos. En caso de que la información disponible de las características físicas de los suelos en la Unidad de Riego sea poco confiable o no existen, podrá contratarse la determinación de la textura de los suelos, mediante muestreos estratégicos, a fin de utilizar la información en la etapa de evaluación del riego. Para esto requerirá la autorización de la SGIH a través de la GUR. MONTOS Para ejecutar las acciones a que se refiere la fracción anterior, la aportación de Comisión y de las sociedades mercantiles o Unidades de Riego, con el apoyo en su caso de los gobiernos estatales, municipales u otros, son las siguientes: Acciones Porcentaje de Aportación Federal ACU/Sociedad mercantil Asistencia técnica en la implantación, seguimiento y evaluación Hasta 75% Hasta 25% Asistencia técnica en el seguimiento y evaluación Hasta 75% Hasta 25% Equipamiento Hasta 75% Hasta 25% Estudios de propiedades físicas de suelos. Hasta 75% Hasta 25% Elaboración de proyectos ejecutivos para nivelación de tierras. Hasta 50% Hasta 50% ● Hasta el 50 por ciento del costo total, para la adquisición de maquinaria y equipo sin exceder un máximo de 2 577 500.0 pesos por única vez hasta completar el “parque óptimo” de acuerdo al Plan Director. * Adquisición de equipo para la conservación y mantenimiento del conjunto pozo-equipo electromecánico de bombeo, para una sociedad mercantil consistente en: o Grúa con pluma y malacate montada sobre camión-plataforma o tripié con polipasto o Equipo para mediciones hidráulicas y eléctricas, o Herramienta auxiliar para la instalación y desinstalación de equipo electromecánico de bombeo o Equipo de aforo. * Adquisición de maquinaria y equipo ligero para la conservación y operación de la infraestructura hidroagrícola para la sociedad mercantil con aprovechamientos superficiales, consistente en: o Retroexcavadora o Motoconformadora o Camión de volteo. La Comisión aportará el 100 por ciento de los recursos de la siguiente manera: ● Hasta un monto máximo de 515,500.0 pesos por año por Unidad de Riego para la capacitación y asesoría técnica para el fortalecimiento de las Unidades de Riego, este apoyo se otorgará hasta por tres años. ● Para elaborar Planes Directores y organizar Unidades de Riego en Sociedades Mercantiles, sin exceder un monto máximo de 1 millón de pesos. En aquellos casos en los que se organice a la Unidad de Riego en Asociaciones Civiles o sociedades mercantiles, la aportación máxima será de hasta 350, 000 pesos. El apoyo máximo en el el caso de planes directores será de hasta 650 000 pesos Los equipos y los materiales que se utilicen en la rehabilitación o equipamiento de pozos, en la terminación, complementación, ampliación y modernización de la infraestructura; en la conducción interparcelaria; en los proyectos de tecnificación de la parcela; en agricultura controlada de bajo consumo de agua y en los medidores volumétricos, deberán apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas y de construcción del proyecto ejecutivo o constructivo autorizado por la Comisión. La capacitación y asesoramiento para el fortalecimiento de las Unidades de Riego, se brindará a través de personas morales, instituciones de enseñanza o de investigación, con experiencia en el desarrollo rural. Adicionalmente y con objeto de avanzar en materia de asistencia técnica y capacitación a los usuarios hidroagrícolas, sobre todo, de bajos ingresos, o ubicados en acuíferos sobreexplotados integrados en COTAS, se buscará coordinar acciones y recursos presupuestarios con los Gobiernos Estatales para otorgar apoyos conjuntos. 5. Sanciones El Gobierno Federal a través de la Comisión suspenderá o cancelará la ministración de los recursos federales convenidos, en los siguientes casos: I. No se cumpla con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación y el presente Manual de Operación. II. Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en esta componente. Los usuarios beneficiados deberán reintegrar los recursos mal aplicados a la TESOFE, informando a la Dirección de la Comisión en el Estado, así como al FOFAE, cuando aplique. III. Que los beneficiarios realicen pagos de anticipos y estimaciones sin contar con el Visto Bueno y firmado por la Comisión. En el caso de incumplimiento de esta fracción procederá la cancelación de apoyos en el siguiente ejercicio fiscal. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por los beneficiarios en los procesos de contratación, y/o pago a los proveedores cuando los recursos se radiquen directamente al usuario hidroagrícola, la Comisión en la Entidad comunicará al FOFAE y/o al Comité Hidroagrícola, a las ACU, sociedades mercantiles y usuarios beneficiados sobre la cancelación o suspensión de la participación federal. En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen los beneficiarios, en la adquisición, construcción, conservación, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización de las obras y/o tecnificación, la Comisión y el Gobierno Estatal en su caso, suspenderá su aportación; dichos beneficiarios no podrán participar en los mismos hasta que se regularice el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de incumplimiento de las obligaciones, inclusive las que en años anteriores hayan contraído los beneficiarios para la adquisición de maquinaria, éstos responderán por los daños y perjuicios que ocasionen y se obligarán con el Comité Técnico del FOFAE, o Comité Hidroagrícola a regresar la maquinaria y equipo en condiciones físicas y mecánicas adecuadas de operación, para su reasignación correspondiente; en tanto no se regularicen, no podrán participar en ningún programa hidroagrícola. Las ACU o sociedades mercantiles o usuarios hidroagrícolas de unidades de riego que hayan incurrido en alguna sanción o no hayan aportado su contraparte, no serán sujetos para recibir apoyo de la componente en el siguiente ejercicio fiscal o hasta su regularización. La Comisión podrá dar de baja del padrón de empresas confiables a aquellas empresas que no hayan cumplido a satisfacción con lo establecido en sus contratos por causas imputables a ellas. Capítulo III. Procedimiento operativo En este capítulo se determina la mecánica para la operación del subprograma, así como las fases de los procedimientos y acciones para la contratación, desarrollo de los trabajos y recepción de los trabajos. 1. Actividades y plazos Las actividades y plazos límite para que los interesados puedan acceder a los beneficios del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (RMTEUR) del Ejercicio Fiscal del año vigente, son las siguientes: Actividad Plazo Límite Inicio de recepción de solicitudes. Primer día hábil del año inmediato anterior. Cierre de recepción de solicitudes. Último día hábil del año inmediato anterior o hasta agotar disponibilidad presupuestaria en los DGOC y DL. Notificación en caso de observaciones o documentos faltantes. 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud Plazo de respuesta a las observaciones o complemento de documentos faltantes. 10 días hábiles posteriores a la notificación de observaciones o documentos faltantes Dictamen Técnico de las solicitudes 20 días hábiles una vez que el expediente esté debidamente integrado. Notificación de Inscripción 10 días hábiles posteriores a la emisión del Dictamen Técnico Formalización de Anexos de Ejecución y Técnico y Convenios de Concertación, cuando aplique. Último día hábil de marzo del año correspondiente Publicación del listado de beneficiarios a los que se les otorgó el apoyo. 15 días hábiles posteriores al cierre de Cuenta Pública del ejercicio fiscal. Radicación de los apoyos federales en Unidades de Riego Conforme a la disponibilidad presupuestaria existente en los sistemas financieros de la Comisión. Informe de cierre de ejercicio, por parte de los Organismos de Cuenca o Direcciones Locales de la Comisión en la entidad, cuando los recursos se autoricen por el Comité Hidroagrícola, y del Comité Técnico del FOFAE cuando los recursos se autoricen por el Fideicomiso. Último día hábil de enero del año inmediato posterior. Los beneficiarios presentarán su solicitud de apoyo correspondiente y la documentación requerida en las oficinas de la Dirección de la Comisión en los Estados. Los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Comisión, en el Comité Hidroagrícola o en el Subcomité Hidroagrícola, correspondiente, después de agotar las solicitudes recibidas en el año inmediato anterior, podrán apoyar las solicitudes recibidas en el mismo ejercicio fiscal, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Si alguna(s) de las solicitud(es) autorizadas para el ejercicio fiscal vigente, el beneficiario solicita prórroga por la falta de su aportación económica, ésta pasará a ocupar el último lugar de las solicitudes recibidas a la fecha y podrá sustituirse por la siguiente solicitud recibida en el tiempo estipulado. La Dirección de la Comisión, con el apoyo del personal técnico, integrará la documentación en un expediente técnico o de obra conforme a los requisitos específicos y harán el dictamen de la solicitud. En caso de ser rechazada la solicitud se notificarán las razones al solicitante. 2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO La Dirección de la Comisión en los Estados a través del área correspondiente, verificará la documentación específicada en el presente manual, en el capítulo II, en el numeral 1.2.- Requisitos específicos y emitirá el dictamen técnico, el cual debe ser concluyente en cuanto a la factibilidad técnica de las acciones a realizar e integrará el expediente técnico de la obra y se notificará al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o al Comité Hidroagrícola para su aprobación y/o autorización. Para la rehabilitación de pozos agrícolas, se verificará su registro en el REPDA y con el apoyo del recibo de consumo de energía eléctrica proporcionado por el usuario, en el Formato 1-A “Solicitud de inscripción al Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego” se anotarán los datos siguientes: • Volumen de extracción concesionado o registrado por la Comisión, en caso de las zonas de libre alumbramiento el volumen solicitado. • Superficie física total de riego. • Consumo de energía eléctrica del último periodo anual. Se realizará la inspección previa en campo y los datos correspondientes se registrarán en los formatos 3-A “Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de medición para el reporte de pruebas en campo” y 3-B “Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo”; con los cuales se determinará la eficiencia electromecánica de operación del sistema de bombeo instalado y el diagnóstico de la infraestructura hidroagrícola en el formato 3-C “Diagnóstico de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DIUR)” para conocer las condiciones en que se encuentra y las necesidades de apoyo de esta. El Proyecto ejecutivo de la obra solicitada deberá incluir como mínimo lo siguiente: • Características y especificaciones de los trabajos a realizar. • Memoria de cálculo hidráulico y agronómico. • Planos del proyecto. • Catálogo de conceptos y especificaciones técnicas en apego a la normatividad. • Presupuesto base. Para la Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimieto de las Unidades de Riego (CATUR), la dictaminación técnica se realizará con base en el diagnóstico de necesidades de acciones No Estructurales resultado del Plan Director o del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, formulado por la Dirección de la Comisión en el estado. La Comisión a nivel central evaluará y autorizará la inclusión de las solicitudes en el programa anual ubicándolas en el nivel de desempeño que resulte del diagnóstico: subsistencia, gestión o gerencial, que será base para la selección del proveedor de servicios correspondiente. Los apoyos subsecuentes para una acción anteriormente beneficiada se otorgarán siempre y cuando la vida útil de la infraestructura hidroagrícola haya concluido, previo dictamen de la Comisión, para lo cual deberá elaborar el diagnóstico de la infraestructura de la Unidad de Riego (DIUR), formato 3-B, y si el resultado de dicho diagnóstico recomienda apoyar para habilitar la infraestructura. La solicitud deberá cumplir con los requisitos específicos y someterse al procedimiento de selección para acceder a los apoyos. 3. Catálogo de empresas confiables El Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola, a través de las Dirección de la Comisión en el estado de la Comisión en el estado, convocará a empresas interesadas en formar parte del catálogo de empresas confiables, a través de los medios de comunicación (diarios, periódicos) del ámbito estatal. Las empresas que deseen participar en la elaboración de proyectos ejecutivos, construcción de obras de infraestructura hidroagrícola, suministro de maquinaria, supervisión, capacitación y asesoría deberán presentar la siguiente documentación, comprometiéndose en su caso, a otorgar las facilidades necesarias a la convocante para constatar su veracidad: • Solicitud por escrito de formar parte del catálogo, conteniendo los datos generales de la empresa: nombre, dirección, número de teléfono, especialidad y nombre del representante legal. (original en hoja membretada). • Acta constitutiva y reformas en las que en su objeto se incluyan que pueden llevar a cabo las acciones relacionadas con este subprograma. • Poder del representante legal otorgado mediante escritura pública. • Currículum vitae de la empresa (con la relación de su plantilla). Para el caso de las acciones de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de las Unidadades de Riego (Catur) se anexará el curriculum vitae de los especialistas que participarían en el proyecto. • Comprobar experiencia de los especialistas mínima de 3 años en el desarrollo de proyectos de capacitación y asesoría técnica para el desarrollo hídrico-agrícola, mediante listado en que se señalen los resultados de la intervención y copia de contratos o convenios. • Documento en el que se describa la metodología de intervención en la capacitación y asesoría técnica para el desarrollo hídrico-administrativo-gerencial, de las Unidades de Riego (CATUR). • Comprobantes de la cuenta bancaria donde se especifiquen: clabe interbancaria, nombre de la empresa, nombre del banco, número de cuenta, código, plaza, sucursal. • Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros. • Relación de maquinaria y equipo propio (para empresas que deseen participar en la elaboración de proyectos ejecutivos, construcción de obras de infraestructura hidroagrícola) • Última declaración del impuesto sobre la renta (correspondiente al mes inmediato anterior a la presentación de la solicitud). • Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. • Cédula profesional y nombre del responsable técnico. • Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. • Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, señalando que: • No se encuentran con una notificación de rescisión de contrato. • No están suspendidas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. Los Organismos de Cuenca ó Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua en los estados comunicarán oficialmente a las empresas que cumplieron con los requisitos, su inscripción en dicho catálogo. Así como a las empresas que no fueron seleccionadas y los motivos de esta decisión. En la capacitación y asesoría técnica para el fortalecimiento de las unidades de riego (Catur), organización y elaboración de planes directores, la Comisión a nivel central, evaluará y autorizará las propuestas de empresas que se presenten en la Gerencia de Unidades de Riego, incluyendo las propuestas que hagan llegar los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales para formar un padrón de empresas confiables y comunicará por escrito a las empresas que quedaron inscritas en el catálogo de empresas confiables; así como a las empresas que no fueron seleccionadas y los motivos. 4. Catálogo de conceptos y especificaciones técnicas y de precios unitarios Los presupuestos base de las acciones, deberán ser elaborados tomando como referencia el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras Hidroagrícolas, que al efecto difunda la Comisión. En caso de que la comisión no difunda el Catálogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras Hidroagrícolas, la Dirección de la Comisión en el estado tomará como presupuesto base, la cotización mas baja de cuando menos tres empresas (del catálogo de empresas confiables), mismas que deberá presentar el usuario cuando tramite la solicitud; dichas cotizaciones en éste caso pasan a ser un requisito adicional en la solicitud del usuario. 5. Mecánica operativa 5.1. En las acciones de Rehabilitación y Modernización de la infraestructura hidroagrícola, Tecnificación del riego y/o Equipamiento: • La SGIH a través de la GUR, comunicará a la Dirección de la Comisión en los Estados el presupuesto autorizado para el ejercicio correspondiente y este a su vez al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o al Comité Hidroagrícola, • La Dirección de la Comisión en los Estados suscribirá y formalizará los Anexos Técnicos y de Ejecución o Convenios de Concertación, según corresponda, estableciéndose los compromisos presupuestarios de las contrapartes. La aportación que le corresponde a los usuarios puede ser integrada con recursos económicos, mano de obra, materiales de construcción y/o cualquier tipo de apoyo estatal y/o municipal. • La Dirección de la Comisión en los Estados, en reunión con el Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola, acordará con los gobiernos del estado y/o municipales participantes y con los usuarios, la promoción y difusión por diferentes medios de comunicación local, estatal o regional. • La Dirección de la Comisión en los Estados realizará la publicación a través de medios de comunicación impresa, la convocatoria para integrar el catálogo de empresas confiables. • La Comisión, por conducto del área de infraestructura hidroagrícola de la Dirección de la Comisión en los Estados, recibirá de los usuarios la solicitud y la documentación requerida, para acceder a los apoyos del subprograma, incluyendo los formatos 3-A “Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de medición para el reporte de pruebas en campo” y 3-B “Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo” donde se determina la eficiencia electromecánica del pozo. • El Director o Subdirector de infraestructura hidroagrícola de la Dirección de la Comisión en los Estados, respectivamente, validarán que las solicitudes cumplan con los requisitos y lo presentarán en la sesión del Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola, para su inclusión en el subprograma. • El Comité Técnico del FOFAE o Comité Hidroagrícola, autorizará la participación de los usuarios seleccionados y se les notificará oficialmente el resultado, en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de su autorización. • La Dirección de la Comisión en los Estados, entregará a los usuarios que recibirán el beneficio, el catálogo de empresas confiables. • Los usuarios beneficiados podrán solicitar apoyo para supervisión, declarando por escrito que no cuentan con la capacidad técnica para supervisar las obras. • Los usuarios beneficiados llevarán a cabo su proceso de contratación, tomando como referencia el presupuesto base del de la Dirección de la Comisión en los Estados de la Comisión y realizará la contratación mediante el proceso de invitación a cuando menos tres empresas del catálogo de empresas confiables. • Las empresas invitadas por los Usuarios, presentarán su propuesta económica a los productores. • El usuario analizará las propuestas de los trabajos a realizar con el apoyo técnico del coordinador de unidades de riego en el Estado, donde podrá participar un representante del Gobierno del Estado, tomando como referencia el presupuesto base de la Dirección de la Comisión en los Estados de la Comisión, para apoyar a los usuarios en la evaluación y selección de la mejor propuesta solvente más baja, con un margen de 10 por ciento mayor o menor del presupuesto base y que garantice satisfactoriamente las mejores condiciones a los beneficiarios para la adjudicación del contrato a la empresa que realizará los trabajos. • Si el usuario adjudica el contrato a la empresa que presentó la propuesta mayor al presupuesto base, la diferencia será cubierta por el productor. • Cuando los recursos sean operados directamente por los Usuarios Hidroagrícolas, el usuario beneficiado aperturará una cuenta mancumunada cuyo titular sea la ACU o Sociedad Mercantil y la empresa prestadora de servicio, fungirá como corresponsable en el manejo de la cuenta • El Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o el Comité Hidroagrícola, a través de la de la DGOC y DL, validará que los usuarios contraten a la empresa que ejecutará los trabajos, apegándose al modelo de contrato del formato 4 “Contrato RMTEUR, usuario-empresa”. En este contrato no aplica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ya que los recursos federales son subsidios y el compromiso contractual pactado se celebra entre particulares. El número de contrato constará de los siguientes dígitos: SGIH OCXXX y/o DLXXX XXXX RMTEUR XX XXXX cuatro dígitos cinco dígitos del OC / DL Cuatro dígitos para entidad federativa seis dígitos para el subprograma dos dígitos para el año cuatro dígitos para el número consecutivo • La empresa contratada deberá entregar a los usuarios, las fianzas de cumplimiento de ejecución de los trabajos y de vicios ocultos, en los plazos establecidos en el contrato. • Los usuarios notificarán al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola, el inicio de los trabajos en sus Unidades de Riego y éste a su vez solicitará que la Dirección de la Comisión en los Estados, los apoye en la verificación del cumplimiento de los trabajos. Por ningún motivo se otorgarán anticipos con cargo a recursos federales, en caso contrario será a cuenta de la aportación económica del usuario hidroagrícola. • La Dirección de la Comisión en los Estados que operan a través del Comité Hidroagrícola, capturan en el Sistema de Administración Integral (SAI), los datos generales y bancarios del beneficiario, así como el contrato y convenio. • Los usuarios beneficiados, enviarán a la DGOC o DL, la documentación correspondiente del avance de los trabajos, para su verificación, aprobación y trámite de pago ante el FOFAE o al Comité Hidroagrícola. • El Comité Técnico del FOFAE, autorizará el pago a la empresa ejecutora de los trabajos, a nombre y cuenta de los usuarios hidroagrícolas beneficiados, lo cual podrá hacerse mediante estimaciones parciales o en una sola estimación, que ampare los trabajos realizados. • Para el caso de que los usuarios hidroagrícolas, opten por Comité Hidroagrícola, la Dirección de la Comisión en los Estados elaborarán las CLC correspondientes para la validación y autorización del pago de las estimaciones correspondientes, a través de la TESOFE. • Los usuarios beneficiados informarán al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagricola, la terminación de los trabajos, quien a su vez solicitará a la de la Dirección de la Comisión en los Estados, con la presencia de la empresa verifique y levante el acta de entrega-recepción correspondiente, recomendando utilizar el formato 9 “Acta de entrega-recepción”. • La Dirección de la Comisión en los Estados llevará a cabo la visita de inspección final de los trabajos realizados, a efecto de que los productores estén presentes. En el caso de los pozos, los parámetros de eficiencia deberán apegarse a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-006-ENER-2015 y deberán registrarse en los formatos 3A “Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de medición para el reporte de pruebas en campo“y 3B “Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo”. • La Dirección de la Comisión en los Estados notificará la conclusión de los trabajos y entregará el acta de entrega – recepción al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola. En dicha acta se especificarán los conceptos de trabajos realizados y su costo. • El Comité Técnico del Fofae o Comité Hidroagrícola, procederá a autorizar el pago de finiquito, a nombre y cuenta de los productores, a la empresa que realizó los trabajos contra la(s) factura(s) que ampare la totalidad de los mismos. El usuario hidroagrícola entregará al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola según corresponda, las facturas originales correspondientes a las estimaciones de los trabajos realizados. • Es responsabilidad de la Dirección de la Comisión en los Estados el resguardo del expediente técnico original debidamente integrado. Este expediente deberá resguardarse por lo menos cinco años, con la documentación soporte de los apoyos otorgados. • La asistencia técnica en apoyo para la operación del subprograma se realizará a través de personas físicas, morales o instituciones académicas con experiencia en la operación del subprograma; cuyo costo será cubierto con productos financieros de los depósitos realizados y/o con gastos de operación del programa. 5.2. En la Supervisión de las acciones de Rehabilitación, Modernización de la infraestructura o Tecnificación del Riego: Para las acciones de supervisión se podrá destinar hasta el cinco por ciento del apoyo federal asignado a cada Unidad de Riego y se realizará a través de personas físicas, morales o instituciones académicas con experiencia en la operación del subprograma, mismas que deberán estar inscritas en el padrón de empresas confiables. • Una vez recibida la notificación de autorización para recibir apoyos en las acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura así como Tecnificación del Riego. Los usuarios beneficiados podrán solicitar apoyo para supervisión, declarando por escrito que no cuentan con la capacidad técnica para supervisar las obras (formato libre). • La comisión, por conducto del área de infraestructura hidroagrícola de la Dirección de la Comisión en los Estados, recibirá de los usuarios la solicitud para someterla a autorización. • La Dirección de la Comisión en los Estados, entregará a los usuarios que recibirán el beneficio, el catálogo de empresas confiables. • Los usuarios beneficiados llevarán a cabo su proceso de contratación mediante el proceso de invitación a cuando menos tres empresas del catálogo de empresas confiables. • Las empresas invitadas por los usuarios, les presentarán su propuesta económica. • El usuario analizará las propuestas de los trabajos a realizar con el apoyo técnico del coordinador de unidades de riego de la Dirección de la Comisión en los Estados. • Si el usuario adjudica el contrato a la empresa que presentó la propuesta mayor al cinco por ciento del presupuesto federal autorizado, la diferencia será cubierta por el usuario hidroagrícola. • El número de contrato tomará como referencia el contrato de la obra, adicionando al final la abreviatura SUP, antepuesta por un guión. • La empresa contratada deberá entregar a los usuarios, las fianzas de cumplimiento de ejecución de los trabajos, en los plazos establecidos en el contrato. • Los usuarios notificarán al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola, el inicio de los trabajos en sus unidades de riego. Por ningún motivo se otorgarán anticipos. • Los usuarios beneficiados, enviarán a la Dirección de la Comisión en los Estados, la documentación correspondiente del avance de los trabajos, para su verificación, aprobación y trámite de pago ante el FOFAE o al Comité Hidroagrícola. • El Comité Técnico del FOFAE, autorizará el pago a la empresa ejecutora de la supervisión, lo cual podrá hacerse mediante estimaciones parciales o en una sola estimación, que ampare los trabajos realizados. • Para el caso de que los usuarios hidroagrícolas, opten por Comité Hidroagrícola, Dirección de la Comisión en los Estados elaborarán las CLC correspondientes para la validación y autorización del pago de las estimaciones correspondientes, a través de la TESOFE. • Los usuarios beneficiados informarán al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagricola, la terminación de los trabajos, quien a su vez solicitará a la Dirección de la Comisión en los Estados, con la presencia de la empresa verifique y levante el acta correspondiente. • La empresa supervisora deberá entregar informe final de la supervisión. • La empresa supervisora deberá requisitar el Formato 10 Diagnóstico Final de la Infraestructura de la Unidad de Riego (FDIUR) con apoyo del la Dirección de la Comisión en el Estado. 5.3. En capacitación y asesoría técnica para el fortalecimiento operativo de las unidades de riego, Organización o elaboración de Planes Directores. Corresponde a la Comisión a nivel central • Poner a disposición de las Dirección de la Comisión en los Estados los Modelos de Convenio de Concertación y de Contrato Usuario Hidroagrícola-Proveedor del Servicio. • Poner a disposición de las Dirección de la Comisión en los Estados de la metodología de la acción CATUR. • Evaluar y aprobar las solicitudes de las ACU o Sociedades Mercantiles para participar en las acciones de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de Unidades de Riego, Organización o Elaboración de Planes Directores. • Evaluar y aprobar las solicitudes de continuidad hasta un máximo de tres años, que de acuerdo con los resultados alcanzados en el programa aprobado, presenten las ACU o Sociedades Mercantiles. • Proporcionar a los Dirección de la Comisión en los Estados el procedimiento de contratación y asesorarlas, a fin de que se cumpla con la normatividad establecida en el presente manual para tal efecto. • Radicar los recursos federales a través de las cuentas liquidas certificadas, conforme a las reglas de operación vigentes y al presente manual de operación. • Actualizar el Padrón de Empresas Confiables de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento de Unidades de Riego, Organización o Elaboración de Planes Directores. • Evaluar y dictaminar las solicitudes de las instituciones de enseñana y/o investigación o empresas especializadas para formar parte del Padrón de Empresas Confiables. • Supervisar la realización de los cursos de capacitación y sesiones de asesoría técnica de acuerdo con los programas de trabajo presentados por las instituciones de enseñanza y/o investigación, o empresas especializadas, y aprobados por los organismos de cuenca o dirección local en el estado. • Evaluar conjuntamente con el Coordinador del subrograma de la Comisión a nivel Estatal, los resultados que las acciones realizadas por las instituciones de enseñanza e investigación o despachos especializados de acuerdo con la línea base y programa de trabajo pactados con la Unidad de Riego. Corresponde a las DGOC o DL: • Promover entre las unidades de riego organizadas en ACU, o Sociedades Mercantiles de los beneficios de participar en las acciones de capacitación y asesoría técnica Catur, organización de Unidades de Riego o elaboración de Planes Directores. • Recibir las solicitudes presentadas de conformidad con los requisitos de elegibilidad establecidos por el subprograma. • Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y/o asesoría técnica, de manera conjunta con los productores de la unidad de riego tomando como base el Plan Director o la evaluación directa de necesidades. Formato 3-D “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Asesoría Técnica”. • Dictaminar las solicitudes en función de la evaluación de la necesidad de capacitación o asesoría técnica determinada en el Plan Director, y validada con el diagnóstico de la situación actual. • Proporcionar a los usuarios los procedimientos establecidos para la contratación supervisión y evaluación de la capacitación y asesoría técnica, organización de Unidades de Riego y elaboración de planes directores. • Asesorar a las ACU o sociedades mercantiles en el procedimiento de contratación y el cumplimiento de la normatividad establecida para tal efecto. • Integrar el expediente único definido en el presente manual y resguardarlo por al menos un periodo de cinco años. • Supervisar la realización de los servicios de la capacitación y asesoría técnica, organización de Unidades de Riego y elaboración de Planes Directores, de acuerdo con los programas de trabajo presentados por las instituciones de enseñanza y/o investigación, o empresas especializadas y aprobados por la Dirección de la Comisión en el Estado. • Validar las estimaciones que presenten los prestadores de servicios, previamente a la autorización de pago por parte del Representante Legal de la ACU o Sociedad Mercantil. • Formular y tramitar las solicitudes de radicación de los recursos federales a través de la CLC, conforme a las reglas de operación vigentes y al manual de operación. • Elaborar y enviar a la SGIH el cierre del ejercicio, de las acciones, montos de apoyo y el padrón de beneficiarios del subprograma, así como las asignaciones de la federación. Corresponde a las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) o Sociedades Mercantiles: • Solicitar, cumpliendo con los requisitos de elegibilidad establecida por el subprograma, participar de los apoyos considerados en las Reglas de Operación y el presente Manual de Operación. • Convocar a los usuarios de la AC o Sociedad Mercantil, al menos en un número 15 usuarios, para cuyas nombres y firmas acompañarán a la solicitud de apoyo. • Para el caso de Planes Directores, la solicitud deberá hacerse con el acuerdo de participación de Unidades de Riego debidamente constituidas como Asociaciones Civiles o Sociedades Mercantiles, que de forma individual o en conjunto integren una superficie de al menos 300 hectáreas. La solicitud deberá ser firmada por un Representante común elegido entre los Representantes las ACU o Sociedades Mercantiles, cuando aplique. • En el caso de solicitudes para organización de Unidades de Riego en Asociaciones Civiles o Sociedades Mercantiles, deberán contar con el escrito manifestando la participación voluntaria de los usuarios hidroagrícolas en formar parte de la persona moral. • Participar con la dirección de la Comisión en el Estado en la elaboración el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y/o asesoría técnica, en base en su caso de lo establecido en el Plan Director. • Contratar a la empresa seleccionada del catálogo de empresas confiables, que presente la cotización mas baja y técnicamente adecuada para resolver las necesidades de capacitación y asesoría técnica, organización y elaboración de planes directores. • Contar con el Registro Federal de Contribuyentes actualizado. • Aperturar una cuenta mancumunada cuyo titular sea la ACU o Sociedad Mercantil y la empresa prestadora de servicio, fungirá como corresponsable en el manejo de la cuenta. • Solicitar a la Direccion de la Comisión en el estado la asesoria en los procedimientos de contratación, supervisión, evaluación y cierre de los servicios obtenidos integración del expediente único, el cumplimiento de la normatividad establecida para tal efecto. • Supervisar la realización de las acciones contradas de acuerdo al plan de trabajo aprobado en conjunto con la Direccion de la Comisión en el estado. • Autorizar las estimaciones mensuales, que presenten los prestadores de servicios, de acuerdo al programa de trabajo establecido. • Formular y tramitar ante la Direccion de la Comisión en el estado la solicitud de radicación de los recursos federales a través de la CLC por el importe de la estimación autorizada, conforme a las reglas de operación vigentes y al manual de operación. • Elaborar y enviar a la dirección de la Comisión en el estado el cierre del ejercicio, de las acciones, montos de apoyo y el padrón de beneficiarios del subprograma. El número de contrato contará con los siguientes datos básicos: SGIH OCXXX y/o DLXXX XXXX RMTEUR – CATUR XX XXX cuatro dígitos cinco dígitos del DGOC / DL cuatro dígitos para entidad federativa 12 dígitos para el subprograma dos dígitos para el año tres dígitos para el número consecutivo Procedimiento operativo • Una vez recibida la notificación de autorización para recibir apoyos, las ACU o sociedades mercantiles beneficiadas llevarán a cabo su procedimiento de contratación mediante el proceso de invitación a cuando menos tres empresas del catálogo de empresas confiables. • Las empresas invitadas por las ACU o sociedades mercantiles, presentarán su propuesta de trabajo a los productores. • La AC o Sociedad Mercantil, analizará las propuestas de los trabajos a realizar con el apoyo técnico del coordinador de unidades de riego de la Direccion de la Comision en el Estado. • La AC o Sociedad Mercantil contratará directamente a la empresa seleccionada prestadora del servicio considerando para ello el catalogo de empresas confiables que le proporcionará la Dirección de la Comision en el Estado. • La Direccion de la Comision en el Estado, validará que los usuarios contraten a la empresa que ejecutará los trabajos, apegándose al modelo de contrato. • La empresa contratada deberá entregar a la AC o Sociedad Mercantil, las fianzas de cumplimiento de ejecución de los trabajos, en los plazos establecidos en el contrato (no aplica fianza de vicios ocultos). • La AC o Sociedad Mercantil beneficiada, enviará a la Direccion de la Comision en el estado, la documentación correspondiente del avance de los trabajos, para su verificación, aprobación y trámite de pago. • La AC o Sociedad Mercantil, beneficiada solicitara a la dirección de la comisión en el estado la radicación de recursos financieros a la cuenta mancumunada, de acuerdo con el importe de la estimación mensual que ampare los trabajos realizados de acuerdo a calendario, previo visto bueno del coordinador de unidades de riego en el estado. • La Direccion de la Comsión en el estado, elaborara cuenta por liquidar certificada (CLC), para autorización del pago correspondiente. • La Comisión a nivel central, autorizará la radicación de recursos financieros a la cuenta mancumunada que la AC o Sociedad Mercantil, haya aperturado con fines de pago para el tipo de apoyo acordado. • La AC o Sociedad Mercantil, beneficiada informara a la Direccion de la Comisión en el estado, la terminación de los trabajos y levantara el acta correspondiente. 5.4. Mecánica operativa para la radicación de los recursos del RMTEUR 5.4.1 Cuando los recursos sean operados y administrados en el FOFAE. Núm. Descripción Responsable 1 Los Anexos de Ejecución y Técnicos, una vez formalizados en las Entidades Federativas, son entregados por la Gerencia de Unidades de Riego a la Gerencia de Recursos Financieros. GUR 2 El coordinador de Unidades de Riego en el Estado, envía al área administrativa de la Dirección de la Comisión en el Estado, los anexos de ejecución y técnico para su registro en el Sistema de Administración Integral (SAI), así como los datos bancarios y fiscales del FOFAE. DGOC o DL 3 La unidad administrativa responsable, registra los datos del FOFAE y compromete la totalidad de recursos en SAI. DGOC o DL 4 El Director o Subdirector del área hidroagrícola, solicita a la unidad administrativa, la elaboración de la CLC correspondiente, para la autorización de la GUR. DGOC o DL 5 Registro en SAI la información de la CLC para la radicación de recursos. DGOC o DL 6 Autoriza la CLC mediante el SAI para la radicación de los recursos, conforme al calendario de SHCP. GUR 7 Solicita a TESOFE radicación de recursos GRF 8 La Tesofe programa y realiza la radicación de recursos al FOFAE correspondiente. SHCP 5.4.2 Cuando los recursos sean operados y administrados a través del Comité Hidroagrícola: Núm. Descripción Responsable 1 El Director o Subdirector del área hidroagrícola, envía al área administrativa de su DGOC o DL, el convenio Usuario– Comisión y el contrato para su registro en el SAI, así como los datos bancarios y fiscales del beneficiario. DGOC o DL 2 La Unidad Administrativa Responsable, registra los datos de los beneficiarios y compromete los recursos en SAI. DGOC o DL 3 El Director o Subdirector del área hidroagrícola, valida y presenta la estimación y las facturas, previa autorización del Comité Hidroagrícola, a la Unidad Administrativa para la elaboración de la CLC correspondiente. DGOC o DL 4 La Subgerencia de Tesorería, registra en SAI la información de las CLC para la radicación de recursos. DGOC o DL 5 Autoriza la CLC mediante el SAI GUR 6 Solicita a TESOFE radicación de recursos GRF 7 La Tesorería de la Federación, programa y realiza el pago SHCP 6. Integración del expediente técnico 6.1 Expediente técnico oficial del Subprograma RMTEUR. Deberá integrarse únicamente por los documentos siguientes: 1. Solicitud de inscripción para ingresar al subprograma Formato 1-A “Solicitud de inscripción al Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego”. 2. Copia título de concesión o resolución positiva o constancia del trámite de registro del título ante el REPDA, emitido por la Subdirección General de Administración del Agua; o constancia de registro de volumen; o recibo de trámite el aprovechamiento se encuentre en zonas de supresión de libre alumbramiento o nombramiento de albacea debidamente protocolizado y el acuse de recibo del trámite o aviso para usar aguas residuales y/o tratadas por un tercero distinto al concesionario o asignatario o Permiso para descargar aguas residuales. 3. Carta compromiso del beneficiario de su aportación económica, para efectuar los pagos de los trabajos a realizar. Formato 2 “Carta compromiso de aportación de recursos por parte del usuario hidroagrícola”. 4. Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, de no haber recibido apoyos de otros programas federales en las mismas acciones. 5. Determinación y límite de la eficiencia del sistema de bombeo (inspección inicial), cuando proceda. Formato 3A "Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de mdición para el reporte de pruebas en campo” y 3B “Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo”. 6. Justificación para la adquisición de maquinaria y equipo para la operación y conservación de la Infraestructura de la unidad de riego, cuando proceda. 7. Oficio de autorización para participar de los apoyos del subprograma. 8. Convenio de concertación Comisión -Usuario Hidroagrícola, (fuera de Fofae). 9. Listado de empresas confiables, acusado de recibido por el usuario, en la que se incluya la siguiente leyenda: “Recibí Listado de Empresas Confiables” especificando fecha, nombre y firma. 10. Proyecto ejecutivo, cuando proceda. 11. Catálogos de precios unitarios de los conceptos correspondientes a la obra contratada, presentado por las empresas que participaron. 12. Análisis de las propuestas, para la selección de la empresa que realizará los trabajos. 13. Contrato celebrado entre el(los) usuario(s) hidroagrícola(s) y la empresa. 14. Fianza de garantía de ejecución de los trabajos. 15. Aviso de notificación de inicio de los trabajos por parte del usuario al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE O Comité Hidroagrícola. 16. Estimaciones y facturas de comprobación del pago de los trabajos. 17. Aviso de terminación de los trabajos realizados por parte del usuario al Subcomité Hidroagrícola del FOFAE O Comité Hidroagrícola. 18. Fianza de vicios ocultos a nombre del contratante, con vigencia de un año. 19. Copia certificada (notariada) de las facturas de adquisición de maquinaria, con la leyenda: que el original se encuentra en poder de “nombre de la persona física o moral”. 20. Formatos de la verificación de la conclusión de los trabajos realizados o inspección final del pozo (según corresponda formatos 3-A “Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de medición para el reporte de pruebas de campo” y 3B “Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo”). 21. Descripción de los trabajos ejecutados y reporte fotográfico. 22. Acta de entrega-recepción. 6.2 Expediente técnico oficial de capacitación y asesoría técnica para el fortalecimiento de las unidades de riego, Organización y elaboración de Planes Directores. Deberá estar integrado únicamente por los siguientes documentos: 1. Solicitud de inscripción para ingresar al subprograma. 2. Copia del título de concesión o resolución positiva o constancia del trámite de registro del título ante el REPDA, emitido por la Subdirección General de Administración del Agua; o constancia de registro de volumen; o recibo de trámite el aprovechamiento se encuentre en zonas de supresión de libre alumbramiento o nombramiento de albacea debidamente protocolizado y el acuse de recibo del trámite o aviso para usar aguas residuales y/o tratadas por un tercero distinto al concesionario o asignatario o Permiso para descargar aguas residuales. 3. Oficio de comunicación a la ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas de su participación en el subprograma. 4. Convenio de concertación ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas – Direccion de la Comision en el estado, según corresponda. 5. Contrato celebrado entre la ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas y la institución o empresas (despachos) especializadas. 6. Fianza de cumplimiento como garantía de la ejecución de los trabajos, 7. Aviso de inicio de los servicios por parte de la ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas a la Direccion de la Comision en el estado. 8. Copias de las estimaciones, facturas originales de comprobación del pago de trabajos e informes de avance validados por la ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas y el Coordinador de Unidades de Riego en el estado 9. Aviso de terminación de los servicios proporcionados por parte de la ACU, Sociedades Mercantiles o unidades de riego organizadas a la Direccion de la Comision en el estado. 10. Memoria de los trabajos ejecutados (incluye memoria fotográfica, listas de asistencia, material didáctico y evaluaciones diagnósticas y de aprendizaje) 11. Informe final de los trabajos ejecutados. 12. Acta de entrega-recepción. Capítulo IV. Seguimiento, evaluación e indicadores 1. Avances físicos y financieros La Dirección de la Comisión en los Estados elabora el reporte mensual de los avances físicos–financieros conforme a lo señalado en el formato 8 “Reporte de avance físico financiero del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, presupuesto 2016”, separando los aprovechamientos superficiales y subterráneos. Estos informes se enviarán a la GUR a nivel central, a más tardar los días 25 de cada mes, con el objeto de informar oportunamente a las áreas de control y a los directivos de la Comisión; ya que son la base para la toma de decisiones en las afectaciones del ejercicio fiscal vigente. 2. Sistema de inspección y control operativo La Dirección de la Comisión en los Estados realizará visitas de inspección a obras en proceso y ejecutadas, a fin de constatar el cumplimiento de la normatividad y las especificaciones marcadas en los proyectos ejecutivos y en su caso, proponer las medidas preventivas y/o correctivas técnicas y normativas que el usuario hidroagrícola debe realizar. 3. Evaluación 3.1. Interna Al término del ejercicio fiscal la Dirección de la Comisión en los Estados podrá verificar el cumplimiento de las acciones e indicadores establecidos en los anexos y solicitudes de traspaso de cada programa y lo reportará a través del documento Cierre de Ejercicio. 3.2. Externa El subprograma será sujeto a una evaluación de sus resultados, de sus beneficios económicos y sociales y de su efectividad costo, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP y el CONEVAL. Con el objeto de apoyar la evaluación externa de los beneficios económicos y sociales generados por la asignación y aplicación de los recursos presupuestarios, en los apartados correspondientes se establecen los procedimientos de seguimiento que permiten integrar la información sobre otras variables relevantes para ese propósito. Para apoyar la citada evaluación de resultados, se dará el seguimiento a los indicadores considerados en el marco lógico (Matriz de Indicadores de Resultados) para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 4. De la Interpretación La Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, a través de la Gerencia de Unidades de Riego, está facultada para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones contenidas en este Manual de Operación. Cualquier duda sobre la interpretación de las mismas deberá ser presentada por escrito a la Gerencia de Unidades de Riego para su valoración y dictaminación. Anexo 1. Relación de formatos Formato 1-A Formato 1-B Solicitud de inscripción al Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de Unidades de Riego. Solicitud de inscripción al apoyo de Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego. Formato 2 Carta compromiso de aportación de recursos por parte del usuario hidroagrícola. Formato 3-A Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y certificación de instrumentos de medición para el reporte de pruebas en campo. Formato 3-B Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo. Formato 3-C Diagnóstico de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DIUR) Formato 3-D Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Asesoría Técnica. Formato 4 Contrato RMTEUR, usuario – empresa Formato 5 Contrato RMTEUR - CATUR , usuario – empresa Formato 6 Convenio de concertación RMTEUR Conagua - usuario Formato 7 Convenio de concertación RMTEUR - CATUR Conagua - usuario Formato 8 Reporte de avance físico financiero del Subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego, presupuesto 2016. Formato 9 Formato 10 Acta de entrega – recepción Diagnóstico Final de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DFIUR) Formato 1-A. Solicitud de inscripción al subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego. C. Director general o local de:   Por este conducto me permito solicitar la inscripción al subprograma de rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego. Datos del solicitante:   Fecha: (dd/mm/aa)     Nombre del solicitante o representante:   Hombre Mujer           Registro federal de contribuyentes (RFC): Cédula única de registro de población (CURP):           Domicilio y teléfono:           Datos del tipo de aprovechamiento:   Aguas superficiales   Aguas subterráneas   Nombre de la unidad y/o nombre del pozo:           Nombre de la Asociación:                 Municipio:   Localidad: Distrito de riego (cuando proceda):           Número REPDA: Número título de concesión y/o número de registro de obra en zona de libre alumbramiento: Coordenadas geográficas (GPS)           Tenencia de la tierra: Ejidal: Pequeña propiedad: Otra: Inversión del usuario (monto $): Recursos propios (monto$): Crédito (monto $): Superficie a beneficiar y cultivo(s):   Productores beneficiados: Hombres: Mujeres: Trabajos solicitados:           Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos asentados son ciertos.         Nombre y firma del solicitante Para uso exclusivo de la Comisión Volumen concesionado (m3)   Consumo de energía eléctrica del último periodo anual (cuando aplique)   Superficie física de riego autorizada (ha)   Numero de medidor de CFE:   “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA GERENCIA DE UNIDADES DE RIEGO Formato 1-B Solicitud de inscripción Capacitación y Asesoría Técnica para el Fortalecimiento Operativo de las Unidades de Riego. I. Datos Generales de la Organización de Unidades de Riego • Nombre o denominación o razón social, de acuerdo al asentado en el Acta Constitutiva. • Nombre del representante legal y datos de la escritura donde se consigna supersonalidas • Fecha de creación de la Organización (de origen): • Localización geográfica: • Estado: • Municipio: • Población: • Nombre del Presidente: • Unidades de Riego que conforman la Organización (AC, SRL, etc.) Nombre de la unidad de riego Número de usuarios totales Número de usuarios que participarán II. Datos de riego • Fuente de abastecimiento de agua: • Número de título de Concesión o número de registro de obra en zona de libre alumbramiento: • Volumen autorizado por la Comisión: • Fecha de emisión: • Tipo de Aprovechamiento: • Número de Usuarios de acuerdo al Padrón de usuarios registrado en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA): • Superficie total para riego. • Distribución de la Superficie: • Ejidal: ( ) • Pequeña Propiedad: ( ) • Otro ( ) especifique________________ • Infraestructura existente: (Pozos, Red de distribución, canaletas, sistemas de riego presurizado, invernaderos, etc.): • Maquinaria con que cuenta para la operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola: III. Datos de Producción • Cultivo predominantes: • Valor aproximado de la producción: • Principal mercado que atiende: ___________________________ Nombre y firma del solicitante o Representante Legal “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 2. Carta compromiso de aportación de recursos por parte del usuario hidroagrícola Subcomité hidroagrícola del FOFAE o Comité Hidroagrícola (según corresponda): El Usuario hidroagrícola y/o el o (los) representante (s) de los usuarios hidroagrícolas del (los) ejido (s) (____), comunidad (es) (_____), pequeños propietarios (______), otros (__________) de la localidad conocida como: en el Municipio de de la Asociación En apoyo a la solicitud de recursos del subprograma, se manifiesta que: se está enterado(s) y de acuerdo en participar con un porcentaje del costo total de la obra y que esta participación es: 1. Efectivo (___) ya que se cuenta con $________________. Actualmente en: Poder del usuario(s) (____), de la Asociación (____), en la cuenta No.____________, de la Institución Bancaria: _________________ 2. Con mano de obra (____), Monto estimado $ _________________________. 3. Con equipo para la misma (_____), Monto estimado $ __________________ consistente en:_________________________________________________ Estamos enterados que la selección y contratación de la obra será responsabilidad de nosotros con el apoyo técnico y supervisión de la CONAGUA y que los acuerdos que celebremos con el contratista seleccionado, requerirán de la sanción del Subcomité Hidroagrícola del FOFAE O Comité hidroagrícola (según corresponda). Asimismo, estamos de acuerdo y aceptamos la responsabilidad de administrar y conservar la infraestructura hidroagrícola, así como el compromiso de que una vez terminadas las obras nos responsabilizaremos totalmente de su operación, administración y conservación normal de acuerdo a las indicaciones de la CONAGUA. Firma del usuario (s) hidroagrícola (s) o representante de la asociación: __________________ __________________ __________________ “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 3-A. Identificación del pozo, características del sistema de bombeo instalado y de instrumentos de medición para el reporte de pruebas en campo. Propietario y/o concesionario    Domicilio:    Localización del pozo:         Núm. REPDA o Constancia de Registro     Núm. cuenta CFE: Parámetros Tipo: Marca:   Garantizados de Vertical     la bomba Sumergible         No. pasos:   Flujo (m3/s):    Carga Total (m):   Eficiencia (%):   Datos de la columna Diámetro de succión ( pulg): Diámetro de la flecha (pulg):    Longitud (m)       Datos de placa Marca: Eficiencia (%): del motor Tensión (V): Frecuencia de Corriente (A): rotación (rpm): Potencia (kw): Potencia (hp):     Medición de parámetros Tipo de instrumentos Certificado de calibración Gasto (flujo) Orificio calibrado Exactitud (%) Expedido Fecha de vencimiento   Escuadra             Tubo de Pitot   Medidor de flujo   Presión de descarga Manómetro:   Nivel estático Sonda Eléctrica   Nivel dinámico Sonda Neumática    Observaciones   Potencia eléctrica (medición directa) Potencia eléctrica Voltimetro   Responsable:   (medición indirecta) Amperímetro         Factorímetro:       Duración de la prueba Fecha:    Hora de finalización:     Hora de inicio:     “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 3-B. Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo. Núm Simb D e s c r i p c i ó n Cálculo Unidad Datos previos a la rehabilitación Datos posteriores a la rehabilitación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Di Diámetro interno de la tubería   m                 2 n Frecuencia de rotación   rpm                 3 NE Nivel estático   m                 4 ND Nivel dinámico   m                 5 x Distancia desde el nivel de referencia a la línea de centros del manómetro   m                 6 Pl Lectura del manómetro a la descarga   m                 7 Pm Presión a la descarga [(5) + (6)] m                 8 A Área del tubo a la descarga [3.141592x(1)2/4] m2                 9 qv Gasto (flujo)   m3/seg                 10 hv Carga de velocidad [{(9)/(8)}2/19.61331] m                 11 hfc Pérdidas de fricción en la columna   m                 12 hd Carga a la descarga [(7)+(10)+(11)] m                 13 H Carga total [(4)+(12)] m                 14 lA Corriente línea a   amperio                   lB Corriente línea b   amperio                   lC Corriente línea c   amperio                   l Promedio [(V+lA+lB+lC)/3] amperio                 15 VAB Tensión fase ab   volt                   VAC Tensión fase ac   volt                   VBC Tensión fase bc   volt                   V Promedio [(VAB+VAC+VBC)/3] volt                 16 fpA Factor de potencia línea a   %                   fpB Factor de potencia línea b   %                   fpC Factor de potencia línea c   %                   fp Promedio [(fpA+fpB+fpC)/3] %                 17 PE Potencia de entrada al motor 1.732x(14)x(15)x(16)x10-5 kw                 18 Ps Potencia de salida de la bomba [(9)x(13)x9.806] kw                 19 ƞ Eficiencia electromecánica [(18)/(17)]x100 %                 NOTA: Los datos invariablemente deberán ser capturados Antes y Después de rehabilitar los pozos y sus correspondientes Sistemas de Bombeo. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 3-C Diagnóstico de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DIUR) Nombre o razón social: Municipio: Entidad federativa: Descripción de las condiciones actuales de la Unidad de Riego. Obra de cabeza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de canales de conducción: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de canales de distribución: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de drenaje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de caminos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estructuras: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prácticas de riego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diagnóstico de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DIUR) Diagnóstico: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Justificación: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 3-D. Diagnóstico de necesidades de capacitación y asesoría técnica. Fecha: Evaluador: I. Datos básico de la organización de la(s) unidad(es) de riego 1. Nombre de la Asociación Civil (AC) / Sociedad Mercantil 2. Unidades de que participarán en la CATUR: 3. Número de Beneficiarios total * Mujeres * Hombres 4. Superficie (ha) que abarca la AC / SRL: 5. Localización Política ( Municipio): 6. Localización Geográfica (Coordenadas): 7. Infraestructura existente: (Pozos, Red de distribución, canaletas, sistemas de riego presurizado, etc.): 8. Maquinaria con que cuenta para la operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola: 9. Principales productos cultivados en la AC /SRL 10. Desempeños organizacionales observados en la Unidad de Riego (individuales, colectivos, mixtos) II. Indicar el análisis de la situación actual: El análisis de la situación actual se realizará conforme a tres indicadores: I. Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura Hidroagrícola II. Organización de los usuarios para la Administración del Recurso y la Producción Agrícola. III. Uso del Agua en la Producción Agrícola con enfoque al mercado Para cada indicador, se deberá obtener la información que describa los desempeños, conocimientos y habilidades actuales de la Unidad de Riego (AC/SRL) como organización y de sus integrantes. Si se considera que existen otros desempeños que describen a determinada variable en cierto nivel, deberán incluirse en comentarios. Análisis de la situación sin proyecto: (Se indicará si la Organización de Usuarios, no está organizada, infraestructura mal estado, y no cuenta con proyectos para su rehabilitación. Indicador Situación Actual I. Uso eficiente del recurso hídrico 1. Uso de Tecnología, incluyendo Reglamentos, Manuales, procedimientos, para la administración del agua en la Unidad de Riego. (También indicar si se cuenta con Plan de Riegos) 2. Sistemas de Riego utilizados para el agua en la producción agrícola 3. Capacidad de auto-administrar el agua en la Asociación Civil (Considerar las variables: Administrativo, Tecnológico, Técnico y de Participación para la autogestión) 4. Capacidad para el Mantenimiento y Conservación de la obra de cabeza y red de distribución: (presa de almacenamiento, Derivadora, planta de bombeo, manantiales y pozos) 5. Medición del uso del Recurso Hídrico (mecanismos o dispositivos que utilizan para medir desde la salida de la obra de cabeza hasta la entrega en la parcela) 6. Capacitación y Asesoría Técnica para la eficaz administración del agua de la AC/ sociedades mercantiles /UR. Señalar la temática de la capacitación 7. Mecanismo –indicar si se cuenta con reglamento o algún otro instrumento- establecido para recaudar las cuotas de conservación y de riego, señalar el nivel de Recaudación de cuota por servicio de riego. 8. Niveles de Eficiencia: En la Conducción: En la distribución: 9. Proyectos de Rehabilitación / Modernización / Equipamiento, elaborado y/o gestionado II.- Organización para la administración del recurso 1. Título de concesión y/o número de registro de obra en zona de libre alumbramiento: 2. Cuenta con Acta Constitutiva actualizada 3. Cuenta con Reglamento Operativo de la administración de la UR. 4. En caso de que la organización haya trascendido a un nivel superior de operación: producción, comercialización. Cuenta con Reglamento 5. Participación de los socios en la integración de directivas y en asumir la responsabilidad del uso eficiente del agua (asistencia asambleas, cumplimiento de actividades, mecanismos para proponer iniciativas) 6. Padrón de Usuarios. 7. Toma de decisiones 8. Liderazgo en la organización 9. Capacidades internas dentro de la organización: Administración, producción, comercialización 10. Capacitación y Asesoría Técnica para la Organización eficaz de la operación de la Asociación Civil 11. Comunicación interna 12. Elaboración de informes de la administración del recurso hídrico y de los recursos económicos. 13. Sentido de Pertenencia 14. Conocimiento de las Reglas de Operación de los programas Hidroagrícolas y de las correspondientes a los subsidios al sector rural. III.- Uso del agua en la producción agrícola con enfoque al mercado 1. Conocimiento del Mercado: Necesidades Tamaño Segmentos 2. Definición de producto 3. Imagen del producto. (marca, empaque, sellos: presentación) 4. Conocimiento de la Competencia 5. Conocimiento de los canales de distribución de los productos que produce 6. Competencias para la selección de compradores 7. Relaciones con los compradores 8. Definición de VentajasCompetitivas Comparativas 9. Apropiación del método de producción y su tecnología 10. Participación en eslabones de la cadena de valor: Valor Agregado a productos: 11. Rentabilidad: Relación Producción/venta Eficiencia en el uso de los recursos (tierra, capital económico, agua, capital humano) 12. Manejo del proceso de producción 13. Logística para la transportación del producto 14. Administración de recursos: Económicos Materiales Naturales Personas Técnicos Tecnológicos 15. Control de calidad de todo el proceso y del producto final . 16. Capacitación y Asesoría Técnica para la Planeación de la Producción, la Comercialización y Control de la calidad Comentarios del Evaluador: Responsable de la elaboración del diagnóstico. Dirección de la Conagua “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 4 Modelo de contrato RMTEUR usuario–empresa SUBPROGRAMA S217 REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 2016 CONTRATO NÚMERO: SGIH – OCXXX – XXXX – RMTEUR – 16 - 0001 El número de contrato consta de: SGIH (4 dígitos) – OCXXX (5 dígitos máximo del Organismo de Cuenca) - XXXX (4 dígitos máximo para la Entidad Federativa) - RMTEUR (6 dígitos para el programa) - XX (2 dígitos para el año) - XXX (4 para el número consecutivo). CONTRATO ENTRE PARTICULARES, DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIDAD DE RIEGO __(nombre de la unidad de riego)______________________________________ __________________________________________________________________________ REPRESENTADAS POR _____________________________________________________ A LAS QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA, ______________________________________________________ AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S: I.- “EL CONTRATANTE” DECLARA QUE: I.1.-QUE ES UNA PERSONA FISICA (EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS), CON CAPACIDAD JURIDICA DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (PONER EL NUMERO) QUE PARA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO COMPARECE POR CONDUCTO DE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA. I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN DE HASTA EL 50% (75% cuando aplique) A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y EL RESTANTE 50% (25% cuando aplique), CON CARGO A GOBIERNO ESTATAL Y LOS USUARIOS HIDROAGRÍCOLAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. I.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINAN LOS FONDOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 1.2, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LAS “LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015”, PARA TAL EFECTO SE CELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DÍA ____________________; Y EL ACTO DONDE SE HIZO SABER LA ADJUDICACIÓN, SE REALIZÓ EL DÍA _______________________A LAS _______ HRS., A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. I.4.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: DOMICILIO DE LA UNIDAD DE RIEGO, LOCALIDAD, MUNICIPIO , ESTADO DE , MISMOS QUE SEÑALAN PARA QUE SE LES PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. II.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE __________________________, Y SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ………………………..MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _______________________. II.4.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (PROGRAMA DE TRABAJO, CATALOGO DE CONCEPTOS, BASES DEL CONTRATO). II.5.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. C L Á U S U L A S: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:_____________________________________________ ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_______________________ (_______________________________________________________ 00/100 MN), CON 0% DE IVA. DE LOS CUALES LA CONAGUA APORTARÁ $__________, EL ESTADO $____________ Y LA UNIDAD DE RIEGO $___________.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA ___ DE _______________DE 20XX Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ___ DE __________ DE 20XX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. “EL CONTRATANTE” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYA DESIGNADO A SU REPRESENTANTE Y “EL CONTRATISTA” A SU REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA, Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO CONTARÁ CON EL APOYO TÉCNICO DE LA CONAGUA. TERCERA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. “EL CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “EL CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL INMUEBLE. CUARTA: ANTICIPOS. NO APLICA. QUINTA: FORMA DE PAGO. “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES PARCIALES), LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y AVALADAS POR “EL CONTRATANTE” QUIEN LAS PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN EN EL ESTADO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE DEBERÁ REVISAR PARA SU APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO. EL “CONTRATANTE”, CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL FOFAE, SE COMPROMETE A ACEPTAR SE PAGUE EL RECURSO FEDERAL A LA EMPRESA “CONTRATISTA” A NOMBRE Y CUENTA DEL PRODUCTOR. SEXTA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO; B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”. C).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS A ESTE CONTRATO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA. LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL CONTRATANTE”, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, EL CONTRATANTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. SÉPTIMA: AJUSTES DE COSTOS NO APLICA OCTAVA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA. NOVENA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS. DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, EN LOS SIGUIENTES CASOS: I. NO SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015 II. QUE SE APLIQUEN LOS RECURSOS EN PROYECTOS O ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. LOS USUARIOS BENEFICIADOS DEBERÁN REINTEGRAR LOS RECURSOS MAL APLICADOS A LA TESOFE, INFORMANDO A LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y DIRECCIONES LOCALES DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO AL FOFAE, CUANDO APLIQUE. III. QUE LOS BENEFICIARIOS REALICEN PAGOS DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES SIN CONTAR CON EL VISTO BUENO Y FIRMADO POR LA COMISIÓN. EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA FRACCIÓN PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE APOYOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS BENEFICIARIOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, LA COMISIÓN EN LA ENTIDAD COMUNICARÁ AL FOFAE Y/O AL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA, A LAS ACU, SRL Y USUARIOS BENEFICIADOS SOBRE LA CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FEDERAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN LOS BENEFICIARIOS DE LAS COMPONENTES, EN LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O TECNIFICACIÓN, LA COMISIÓN Y EL GOBIERNO ESTATAL EN SU CASO, SUSPENDERÁ SU APORTACIÓN; DICHOS BENEFICIARIOS NO PODRÁN PARTICIPAR EN LOS MISMOS HASTA QUE SE REGULARICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. LAS DE UNIDADES DE RIEGO QUE HAYAN INCURRIDO EN ALGUNA SANCIÓN O NO HAYAN APORTADO SU CONTRAPARTE, NO SERÁN SUJETOS PARA RECIBIR APOYO DE LA COMPONENTE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL O HASTA SU REGULARIZACIÓN. LA COMISIÓN PODRÁ DAR DE BAJA DEL PADRÓN DE EMPRESAS CONFIABLES A AQUELLAS EMPRESAS QUE NO HAYAN CUMPLIDO A SATISFACCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN SUS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS. DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. “EL CONTRATANTE” PODRÁ MODIFICAR ESTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISION EN EL ESTADO Y DEL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA O DEL SUBCOMITÉ HIDROAGRÍCOLA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FOFAE. DICHAS MODIFICACIONES EN SU CONJUNTO O SEPARADAMENTE, NO DEBERÁN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. EN CASO DE QUE REBASEN EL PORCENTAJE ANTERIOR, SE ESTARÁ SUJETO AL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN EN EL ESTADO. DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO: a. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE b. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. c. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN d. IMPORTE CONTRACTUAL e. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS f. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIÓN O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN g. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES. h. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO AL RESIDENTE DE OBRA. “EL CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: A).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. B).- CUANDO, SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. C).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. D).- CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA SIDO NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE: a) SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”. b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE”. c) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”. d) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. e) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS. f) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”. g) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DE LA DECIMA CLAUSULA DEL PRESENTE CONTRATO. h) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. i) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS. j) CUANDO “EL CONTRATISTA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, HA EMPLEADO PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS AL COMPETIR POR O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN DONDE “PRÁCTICA CORRUPTA” SIGNIFICA EL OFRECER, DAR, RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER COSA DE VALOR CON EL FIN DE INFLUENCIAR LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO O REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y “PRÁCTICA FRAUDULENTA” SIGNIFICA UNA TERGIVERSACIÓN DE LOS HECHOS CON EL FIN DE INFLUENCIAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN O LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO EN DETRIMENTO DE “EL CONTRATANTE” O DEL PRESTATARIO, E INCLUYE PRÁCTICAS COLUSORIAS ENTRE CONCURSANTES (ANTES O DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), CON EL FIN DE ESTABLECER PRECIOS DE OFERTA A NIVELES ARTIFICIALES, NO COMPETITIVOS Y PRIVAR ASÍ A “EL CONTRATANTE” O AL PRESTATARIO DE LOS BENEFICIOS DE UNA COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA. CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO: a) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA. b) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”. c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU IMPORTE TOTAL. d) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. e) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS. f) RELACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS PENDIENTES POR EJECUTAR. g) CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE EL CONTRATANTE PUEDA HACERSE CARGO, Y EN SU CASO, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” EN FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: a) LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE LEVANTA b) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE TERMINAN ANTICIPADAMENTE d) IMPORTE CONTRACTUAL e) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. f) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS. g) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN EL CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS. h) UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO. i) SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS j) PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES. UNA VEZ NOTIFICADA POR ESCRITO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE ESTE CONTRATO. DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES DE LA CIUDAD DE ____________________., POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN (CIUDAD / LOCALIDAD) ______________________________ MUNICIPIO ___________________________, DEL ESTADO DE ____________________, A___ DIAS DEL MES DE __________ DE 20____. EL CONTRATANTE C. C. EL CONTRATISTA C. C. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 5 Modelo de contrato RMTEUR – CATUR usuario - empresa ESTADO DE: ____________________ SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, Y TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 2016 CONAGUA/CATUR CONTRATO NÚMERO: SGIH-______-CATUR-16-00 CONTRATO ENTRE PARTICULARES, DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS FIJOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ORGANIZACIÓN DE UNIDAD DE RIEGO “_____________________________________________________”, REPRESENTADA POR EL C. _______________________________________ AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ________________________________, REPRESENTADA POR EL C. _________________________________ AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S: I.- “EL CONTRATANTE” DECLARA QUE: I.1.-QUE ES UNA PERSONA FISICA (EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS), CON CAPACIDAD JURIDICA DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (PONER EL NUMERO) QUE PARA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO COMPARECE POR CONDUCTO DE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, I.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINAN LOS FONDOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 1.2., DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LAS “LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015”. I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ____________________________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUE LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE __________________________, Y SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ………………………..MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: II.1.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. II.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN _______________________________________________________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _________________. II.4.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (CATALOGO DE CONCEPTOS). II.5.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU DESARROLLO. II.6 QUE SE OBLIGA A CONTRATAR A PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ANEXO DE ESTE CONTRATO. C L Á U S U L A S: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE RIEGO” LA CUAL COMPRENDERÁ DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LOS DESEMPEÑOS DIRECTIVOS Y OPERATIVOS DE LA A.C. O S.R.L; CON RESPECTO A LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA , Y EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO, QUE SE DETERMINE EN EL PLAN DIRECTOR FORMULADO POR EL COORDINADOR DEL SUBPROGRAMA A NIVEL DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL, Y EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ ( ), INCLUYE IVA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA __ DE _______ DE 20__ Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA __ DE _____________ DEL ____, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. “EL CONTRATANTE” DESIGNARÁ A SU REPRESENTANTE Y “EL CONTRATISTA” A SU REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESPONSABLES, RESPECTIVAMENTE. EL CONTRATANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. TERCERA: ANTICIPOS. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA EL PRESENTE CONTRATO. CUARTA: FORMA DE PAGO. EL “CONTRATANTE” SE COMPROMETE A ACEPTAR SE PAGUE EL RECURSO FEDERAL A LA EMPRESA “CONTRATISTA” A NOMBRE Y CUENTA DEL PRODUCTOR. “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES PARCIALES) CON BASE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, QUE ABARCARÁN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y AVALADAS POR “EL CONTRATANTE”. QUINTA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO; DE NO SER ASÍ, SE CANCELARÁ EL CONTRATO; LA FIANZA SERÁ RESGUARDADA POR LA CONTRATANTE Y UNA COPIA DE ÉSTA FORMARA PARTE DEL EXPEDIENTE; NO SE PAGARÁ LA PRIMERA ESTIMACIÓN SI NO ESTA DEBIDAMENTE AFIANZADO EL CONTRATO. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SEXTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE FUNGIRÁ COMO COORDINADOR DEL PROYECTO , RESPONSABLE DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE REQUIERA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO, EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL DESARROLLO EN LA “CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE RIEGO” EL COORDINADOR DEL PROYECTO DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR Y LOS TÉCNICOS Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DE UNO O DE TODOS LOS INVOLUCRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. SÉPTIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA “CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE RIEGO” QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”; DE LO CONTRARIO SERÁ OBJETO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. “EL CONTRATISTA”, ESTÁ OBLIGADO A CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACCIONES QUE SE EXIGEN EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO AL “CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y SOPORTADOS POR LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE", EN UN TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO: a. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE b. NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA Y DEL REPRESENTANTE DEL “CONTRATANTE” c. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN d. IMPORTE CONTRACTUAL e. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS f. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIÓN O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN g. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO, ASÍ COMO LOS MANUALES, EVIDENCIAS DE ASESORÍA TÉCNICA (FOTOS, MINUTAS, LISTA DE ASISTENCIA), E INSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES. h. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO AL “CONTRATANTE”. DÉCIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA. “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA SIDO NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE: a) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”. b) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. c) NO SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. d) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. e) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS. f) CUANDO “EL CONTRATISTA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, HA EMPLEADO PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS. DÉCIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ______________, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE ____________, EL ____ DE __________DE ____. EL CONTRATANTE _____________________________________ C. REPRESENTANTE LEGAL EL CONTRATISTA ______________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE TESTIGOS COORDINADOR DE UNIDADES DE RIEGO USUARIO DE LA UNIDAD DE RIEGO DE LA CONAGUA BENEFICIADA “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 6 Convenio de concertación RMTEUR CONAGUA - usuarios CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. C.-02/2016 QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO “LA CONAGUA” REPRESENTADA POR EL C. (_____________________________ [DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA] [DIRECTOR LOCAL EN EL ESTADO DE___________________] {Según se trate}; LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS [Y/O LAS SOCIEDADES MERCANTILES] DE LA UNIDAD DE RIEGO_____________________, UBICADA EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE______________________, EN LO SUCESIVO “EL BENEFICIARIO”, REPRESENTADAS POR EL C.___________, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (O DIRECTIVO), CON EL OBJETO DE CONJUNTAR RECURSOS Y FORMALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. A N T E C E D E N T E S 1. La Ley de Planeación establece que las dependencias podrán concertar la relación de las acciones previstas en los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 2. Conforme a las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, (en lo sucesivo LAS REGLAS DE OPERACIÓN), el Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego tiene como propósito contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o equipamiento. D E C L A R A C I O N E S I. De "LA CONAGUA" 1.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada del despacho de asuntos relativos a fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes con exclusión de los que se atribuya expresamente a otras dependencias; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial. I.2.- Que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que en materia de recursos hídricos le confieren la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. I.3.- Que el C. _______________________, en su carácter de (Director General del Organismo de Cuenca de________ o Director Local de__________ según sea el caso), de la Comisión Nacional del Agua, cuenta con atribuciones para celebrar el presente Convenio conforme a lo dispuesto por los artículos (Elegir párrafo) (Si firma el Director General del Organismo de Cuenca) 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción I, 12 BIS 6 fracciones X y XXII de la Ley de Aguas Nacionales, 1, 6 párrafos segundo, cuarto y último fracción ___, 7, 9 párrafo primero fracción II, 10, 11 apartado “B”, 65 y 73 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; (Si firma un Director local) 1, 9 párrafo primero fracción III, 11 Apartado C, 86 fracciones I y II en vinculación con el 79 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua I.4.- Que tiene como domicilio el ubicado en ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos del presente Convenio. II.- De “EL BENEFICIARIO”. (ELEGIR LOS NUMERALES SEGÚN CORRESPONDA A USUARIO HIDROAGRICOLA O ASOCIACIÓN) EN CASO DE SER ASOCIACIÓN Y/O SOCIEDAD: II.1.- Que al amparo del artículo 58 de la Ley de Aguas Nacionales, las Unidades de Riego __(número y Nombre), (número ,Nombre),______________, se han constituido en una Asociación Civil de Usuarios y/o Sociedad Mercantil, que tienen por objeto principal la de participar en la administración, operación, conservación y mejoramiento de las obras de infraestructura hidroagrícola a su cargo, así como prestar el servicio de riego a los usuarios, y que están legalmente constituidas según consta en el instrumento notarial N° _______de fecha __________, ante la fe del Lic. _______________, Notario Público N° ____ en ________, con los siguientes datos registrales: folio _____ y partida _________. Que el C. __________________, funge como Presidente del [Consejo de Administración] [Consejo Directivo] {conforme el estatuto de la ACU o Sociedad mercantil} de la (nombre oficial de la ACU o Sociedad Mercantil) ; quién acredita su personalidad con escritura pública No. ___ de fecha __ de ______ de ____, protocolizada ante la fe del _(nombre completo del notario) , Notario Público Núm. ___ en la Ciudad de ______________, _(Estado)___. EN CASO DE SER USUARIO HIDROAGRÍCOLA – PERSONA FÍSICA III.1.- El C.________________ quien se identifica con credencial No. __________, expedida a su favor por el ______________, es un Usuario Hidroagrícola, lo cual acredita con: (elegir la opción que corresponda) EN CASO DE SER USUARIO HIDROAGRÍCOLA – PERSONA MORAL III.1.- Que la C.________________ es una asociación civil (o sociedad, según corresponda) legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según consta en el instrumento notarial N° _______de fecha __________, ante la fe del Lic. _______________, Notario Público N° ____ en ________, con los siguientes datos registrales: folio _____ y partida _________, y que es un usuario Hidroagrícola, lo cual acredita con (elegir opción) Opciones para el caso de usuarios hidroagrícolas (persona física o moral): - el Título de concesión No ____________, o (resolución favorable o constancia del trámite de prórroga de título) de fecha ________________, respecto de _____________. - constancia de registro de volumen para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre alumbramiento Número ____________, de fecha ____________. - aviso para usar aguas residuales por un tercero distinto al concesionario o asignatario, número _________de fecha __________ . II.4.- Que tiene como domicilio el ubicado en ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos del presente Convenio. II.5.- Que asume los derechos y obligaciones estipuladas en el presente Convenio. III.- De “LAS PARTES” III.1 Que expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio para conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego”. III.2 Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan, así como las facultades suficientes para obligarse en términos del presente Convenio, las cuales a la fecha de suscripción no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. En particular, cada Asociación Civil de Usuarios y/o Sociedad de Responsabilidad Limitada beneficiada con el Programa, asumirán los derechos y obligaciones estipuladas en el presente Convenio. En virtud de los antecedentes y declaraciones que preceden, y con fundamento en los artículos 4 párrafo sexto, 26 Apartado “A” y 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación; 1, 5 fracción III inciso b), 6, 23 primer párrafo, 54, 74, 75, 79, 82, 83, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 64, 65 fracciones I, II y III, 66, 67, 68, 85, 170, 171, 174, 175, 176, 181, 223, 224, 226, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 29 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016; 1, 4, 5 fracciones I y II, 7 fracción VIII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado “b” y 58 de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 7 fracción XI, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ; 1, 8 y 19 de su Reglamento y demás normatividad aplicable en materia de transparencia; copiar y pegar aquí el fundamento utilizado en las declaraciones de CONAGUA; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016; y _______( agregar fundamento estatal), LAS PARTES han acordado la celebración del presente Convenio al tenor de las siguientes: C L Á U S U L A S PRIMERA.- OBJETO Conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego a cargo de la Comisión, para contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o equipamiento. SEGUNDA.- COMPONENTE Los recursos del Subprograma “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, se otorgarán para el Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, con los siguientes tipos de apoyo: • Elaborar Proyectos Ejecutivos y Estudios para la Infraestructura Hidroagrícola y acciones de supervisión. • Rehabilitar o modernizar obras de cabeza. • Rehabilitar o modernizar la red general de conducción y distribución. • Asistencia técnica y capacitación en Riego por Gravedad Tecnificado. • Rehabilitar o modernizar la Red de caminos de operación y drenaje. • Rehabilitar o modernizar las Estructuras de operación, conservación y control. • Adquisición de maquinaria y equipo para Conservación y Operación de la Infraestructura Hidroagrícola. TERCERA.- ESTRUCTURA FINANCIERA Para la realización de las acciones del Subprograma objeto de este Convenio, se prevé una inversión total de $ _______________ (______________M.N.); integrada por $ _______________ (__________________M.N.) Federal y $ ___________________ (__________________M.N.) de los usuarios, conforme a la siguiente estructura financiera: • “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ ( __________________M.N.), proveniente de los recursos aprobados del Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. b) “EL BENEFICIARIO”, aportará la cantidad de $ _______________ ( __________________M.N.), proveniente de recursos propios. El total de los recursos se destinarán exclusivamente a la ejecución de los tipos de apoyo aplicables a la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. señalados en el numeral 5.7.3.1 Denominado Tipos de Apoyo y en los Montos señalados en el numeral 5.7.3.2 de LAS REGLAS DE OPERACIÓN y al Manual de Operación del Programa. Los recursos, federales y de los usuarios serán depositados en una cuenta bancaria productiva, a fin de facilitar su manejo e identificar los productos financieros que se generen por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan. Dicha cuenta productiva será aperturada por cada ACU y/o Sociedad Mercantil beneficiaria. Los recursos serán ejercidos por ”EL BENEFICIARIO”, quién será responsable de la contratación y supervisión de la ejecución de las obras, así como de las adquisiciones, en apego a LAS REGLAS DE OPERACIÓN y al Manual de Operación del Subprograma. CUARTA.- MONTOS Y METAS Para el ejercicio fiscal 2016, el monto federal se ejercerá conforme a la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA” y las metas se definirán acorde al presupuesto federal autorizado y a la existencia de la contraparte programada. COMPONENTE: “REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO” ACCIONES BENEFICIOS INVERSIÓN (Miles de pesos) Hectárea Productores Productor Estatal Federal Total Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego Obra (Global) Otras Porcentaje de Participación QUINTA.- COMPROMISOS DE “LA CONAGUA” A nivel central se compromete a: a) Radicar los recursos federales correspondientes, en el monto y términos señalados en la Cláusula Tercera inciso a), de este Convenio, para la ejecución de la componente de este subprograma. La periodicidad de la radicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”. b) Establecer los criterios para la integración y selección de empresas constructoras confiables, así como proveedoras de bienes y servicios. c) Informar a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance físico y financiero del Subprograma con la periodicidad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento. A nivel de Organismo de Cuenca o Dirección Local se compromete a: a) Elaborar dictamen técnico donde se establezca la factibilidad de realizar las obras que permitan eficientar el manejo, control, distribución del agua, así como la recuperación de suelos salinos, o adquirir el equipo solicitado, así como el programa calendarizado de obras, para la ejecución de los trabajos; e integrar el expediente técnico. b) Aprobar las solicitudes presentadas por las ACU y/o Sociedades Mercantiles de conformidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Componente, previo dictamen técnico, conforme a las propuestas validadas por el Director de Infraestructura Hidroagrícola o Subdirector de Asistencia Técnica Operativa. c) Coordinarse con los organismos federales del sector agropecuario en el Estado, para proporcionar asistencia técnica y capacitación a los productores y sus organizaciones. d) Gestionar, de ser el caso, ante la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado, el dictamen que conceda la exención de recibir la autorización en materia de impacto ambiental para realizar las obras de rehabilitación o modernización correspondientes en las Unidades de Riego, acorde a los Planes Directores de los mismos. e) Elaborar y poner a disposición de las organizaciones de usuarios el catálogo de conceptos, las especificaciones técnicas de las obras hidroagrícolas, así como para la maquinaria y equipo de conservación, a fin de que sirvan de referencia para la dictaminación y evaluación de las propuestas técnicas y económicas que las empresas constructoras presenten. f) Definir y asesorar a los productores en el procedimiento de contratación, en función del monto total del proyecto aprobado y vigilar que cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. g) Convocar públicamente a personas físicas y morales, interesadas en participar en las acciones de cada componente de este Subprograma, a inscribirse en el Catálogo de Empresas, Confiables, siempre y cuando cumplan con los requisitos y documentación solicitada. h) Formular las solicitudes de radicación de los recursos, tomando en cuenta los proyectos autorizados por el Comité Hidroagrícola, el avance de la contratación y/o ejecución de las acciones y la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”. i) Autorizar el pago de los apoyos, con base en las estimaciones del avance físico-financiero soportadas con el expediente técnico correspondiente, bajo el procedimiento operativo de cada Componente indicada en el Manual de Operación correspondiente. j) Integrar y actualizar el catálogo de empresas constructoras confiables. k) Dar seguimiento y verificar los avances de la componente del Subprograma, e informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” conforme a la periodicidad indicada en la normatividad, de los avances físico-financieros y de metas, así como el resultado de la evaluación anual. l) Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” sobre las propuestas de modificación de metas y/o recursos presupuestarios de la componente. m) Integrar el informe de cierre del ejercicio de cada componente del Subprograma, considerando el listado de beneficiarios y montos apoyados durante el ejercicio fiscal que se reporta, así como aquellos que al 31 de diciembre se encuentran devengados, y entregar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, en documento y medios magnéticos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal posterior. n) Informar mensualmente a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, los avances en la aplicación de los recursos reportados como devengados y contabilizados en el ejercicio fiscal de que se trate, hasta su total aplicación o su devolución a la Tesorería de la Federación. o) Conjuntar, revisar y resguardar el Expediente Técnico por al menos un periodo de seis años, con la documentación soporte de los apoyos otorgados. SEXTA.- COMPROMISOS DE “EL BENEFICIARIO”. Se compromete a: a) Participar en el Comité Hidroagrícola a través de su representante en los términos que señalan las Reglas de Operación vigentes, y su proceso de designación se específica en el Manual de Operación del Subprograma. b) Cumplir con las disposiciones establecidas en LAS REGLAS DE OPERACIÓN, así como a los compromisos y sanciones especificadas en el manual de operación del Subprograma según la componente, y en el presente instrumento; así como responsabilizarse del ejercicio de los recursos y la ejecución de las acciones del Subprograma autorizadas por el Comité Hidroagrícola. En ambos casos, deberá atenderse el procedimiento y criterios señalados en el Manual de Operación del Subprograma. c) Aportar con recursos propios, el equivalente al 50% del proyecto de inversión autorizada por el Comité Hidroagrícola, de conformidad con el presupuesto base de dicha inversión, recursos que deberán depositarse en una cuenta bancaria productiva o conforme se indique en el Manual de Operación. El porcentaje de aportación será menor, en caso de que el gobierno estatal apoye con algún porcentaje. De manera excepcional se autorizará hasta el 75% del presupuesto base autorizado por la CONAGUA a las unidades de riego, que se ubiquen en localidades con alto a muy alto grado de marginación según CONAPO o en los municipios seleccionados en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. (Este inciso deberá ajustarse al caso en concreto) d) Que la ACU o Sociedad Mercantil beneficiaria de un apoyo adquiere la obligación de hacerlo efectivo en el plazo señalado en la componente, asimismo otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección. e) Generar las estimaciones de pago en función del avance de las acciones, en algunos casos con el apoyo de la empresa supervisora que hayan contratado, el cual requerirá el Visto Bueno de “LA CONAGUA” para emitir el pago correspondiente. f) Presentar a “LA CONAGUA” la autorización del pago de las estimaciones a que se refiere el inciso anterior. g) Absorber con sus propios recursos la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, la maquinaria y la superficie tecnificada beneficiada con acciones del Subprograma durante su vida útil. h) Enviar a la Dirección General o Local de la CONAGUA, la documentación correspondiente a los avances de los trabajos, para su verificación, aprobación y trámite de pago, previa validación del Comité Hidroagrícola, para el pago de las estimaciones por parte de la TESOFE. i) Informar a la “LA CONAGUA” de la conclusión de las acciones apoyadas, para la verificación de la terminación de los trabajos. En dicho acto, la ACU o Sociedad Mercantil invitará al Comité Hidráulico, a los organismos fiscalizadores, a la empresa constructora o proveedora del bien, incluyendo en algunos casos a la supervisora, en donde se formalizará el Acta de Entrega-Recepción con los asistentes, y la contratista hará entrega de la fianza de vicios ocultos. SÉPTIMA SANCIONES.- “LA CONAGUA” suspenderá o cancelará la ministración de los recursos federales convenidos a la ACU o Sociedad Mercantil beneficiaria, cuando: I. No se cumpla con las disposiciones establecidas en las REGLAS DE OPERACIÓN. II. Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en la componente. Los usuarios beneficiados deberán reintegrar los recursos mal aplicados a la TESOFE, informando a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, así como al FOFAE, cuando aplique. III. Que los beneficiarios realicen pagos de anticipos y estimaciones sin contar con el Visto Bueno y firmado por la CONAGUA. En el caso de incumplimiento de esta fracción procederá la cancelación de apoyos en el siguiente ejercicio fiscal. OCTAVA.- INTERESES Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta bancaria productiva y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente para inversión en la Componente del Programa para: capacitación; evaluación interna; ampliación de metas, y pago de publicaciones inherentes al Subprograma, conforme lo establezca el Manual de Operación y autorizado por el Comité Hidroagrícola. En caso de no ser autorizados, se deberán reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación, así como los saldos y ahorros de contratación. NOVENA.- RELACIÓN LABORAL El personal que de cada una de LAS PARTES intervengan en la realización de las acciones materia de este Convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario. DÉCIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA Son causas de terminación del presente Convenio, la voluntad expresa de LAS PARTES, cuando se presenten ajustes presupuestales o por caso fortuito o de fuerza mayor que ponga término o suspenda las actividades objeto de este Convenio, previa celebración del instrumento jurídico correspondiente, con las formalidades necesarias para su validez, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte por lo menos con quince días naturales de anticipación. DÉCIMA PRIMERA.- REASIGNACIÓN DE RECURSOS Ante el incumplimiento en la formalización del presente instrumento, contratación de las acciones convenidas, retraso en el avance físico y por tanto los recursos no sean ejercidos por causas imputables a los ejecutores, serán concentrados a nivel central y reasignados a otros beneficiarios. DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE RECURSOS Cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e imprevisibles o por caso fortuito o de fuerza mayor, que en cualquier forma sean ajenos a su voluntad, LAS PARTES podrán convenir la suspensión de las aportaciones. DÉCIMA TERCERA.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. El Órgano Interno de Control (OIC) en “LA CONAGUA” y/o cualquier otra instancia fiscalizadora, en ejercicio de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier tiempo que las acciones objeto del presente instrumento se realicen conforme a lo convenido y se dé cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables; realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes; solicitar los datos e informes relacionados con los actos de que se trate y verificar sanciones especificas en caso de incumplimiento por parte de “EL BENEFICIARIO”. DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que en caso de duda o controversia que se origine con motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento del presente Convenio se resolverá de forma administrativa de común acuerdo entre ellas, y en el caso de conflictos que no puedan ser resueltos por este medio, se sujetarán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en ____________, renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. DÉCIMA QUINTA.- LEYENDA. LAS PARTES aceptan que toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de los apoyos del Programa, deberán incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. DÉCIMA SEXTA.- VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016 y podrá ser modificado por escrito, de común acuerdo por LAS PARTES.. Leído que fue por las partes el presente Convenio de Concertación, y debidamente enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la Ciudad de _____________, a los ____días del mes de ___________ de dos mil dieciséis. POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA __________________________ (NOMBRE) DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA ____ o DIRECTOR LOCAL____ POR “LAS ACU y/o SOCIEDADES MERCANTILES” _________________ (NOMBRE) CARGO “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 7 Convenio de concertación RMTEUR – CATUR CONAGUA - usuarios CONVENIO DE CONCERTACIÓN NÚM. C.-02/2016 QUE CELEBRAN, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO “LA CONAGUA” REPRESENTADA POR EL C. (_____________________________ [DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA] [DIRECTOR LOCAL EN EL ESTADO DE___________________] {Según se trate}; LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS [Y/O LAS SOCIEDADES MERCANTILES] DE LA UNIDAD DE RIEGO_____________________, UBICADA EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE______________________, EN LO SUCESIVO “EL BENEFICIARIO”, REPRESENTADAS POR EL C.___________, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (O DIRECTIVO), CON EL OBJETO DE CONJUNTAR RECURSOS Y FORMALIZAR ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. A N T E C E D E N T E S 1. La Ley de Planeación establece que las dependencias podrán concertar la relación de las acciones previstas en los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 2. Conforme a las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2015, (en lo sucesivo LAS REGLAS DE OPERACIÓN), el Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego tiene como propósito contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o equipamiento. D E C L A R A C I O N E S I. De "LA CONAGUA" 1.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal encargada del despacho de asuntos relativos a fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos manantiales y aguas de propiedad nacional y de las zonas federales correspondientes con exclusión de los que se atribuya expresamente a otras dependencias; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial. I.2.- Que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones que en materia de recursos hídricos le confieren la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. I.3.- Que el C. _______________________, en su carácter de (Director General del Organismo de Cuenca de________ o Director Local de__________ según sea el caso), de la Comisión Nacional del Agua, cuenta con atribuciones para celebrar el presente Convenio conforme a lo dispuesto por los artículos (Elegir párrafo) (Si firma el Director General del Organismo de Cuenca) 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción I, 12 BIS 6 fracciones X y XXII de la Ley de Aguas Nacionales, 1, 6 párrafos segundo, cuarto y último fracción ___, 7, 9 párrafo primero fracción II, 10, 11 apartado “B”, 65 y 73 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; (Si firma un Director local) 1, 9 párrafo primero fracción III, 11 Apartado C, 86 fracciones I y II en vinculación con el 79 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua I.4.- Que tiene como domicilio el ubicado en ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos del presente Convenio. II.- De “EL BENEFICIARIO”. (ELEGIR LOS NUMERALES SEGÚN CORRESPONDA A USUARIO HIDROAGRICOLA O ASOCIACIÓN) EN CASO DE SER ASOCIACIÓN Y/O SOCIEDAD: II.1.- Que al amparo del artículo 58 de la Ley de Aguas Nacionales, las Unidades de Riego __(número y Nombre), (número ,Nombre),______________, se han constituido en una Asociación Civil de Usuarios y/o Sociedad Mercantil, que tienen por objeto principal la de participar en la administración, operación, conservación y mejoramiento de las obras de infraestructura hidroagrícola a su cargo, así como prestar el servicio de riego a los usuarios, y que están legalmente constituidas según consta en el instrumento notarial N° _______de fecha __________, ante la fe del Lic. _______________, Notario Público N° ____ en ________, con los siguientes datos registrales: folio _____ y partida _________. Que el C. __________________, funge como Presidente del [Consejo de Administración] [Consejo Directivo] {conforme el estatuto de la ACU o Sociedad mercantil} de la (nombre oficial de la ACU o Sociedad Mercantil) ; quién acredita su personalidad con escritura pública No. ___ de fecha __ de ______ de ____, protocolizada ante la fe del _(nombre completo del notario) , Notario Público Núm. ___ en la Ciudad de ______________, _(Estado)___. EN CASO DE SER USUARIO HIDROAGRÍCOLA – PERSONA FÍSICA III.1.- El C.________________ quien se identifica con credencial No. __________, expedida a su favor por el ______________, es un Usuario Hidroagrícola, lo cual acredita con: (elegir la opción que corresponda) EN CASO DE SER USUARIO HIDROAGRÍCOLA – PERSONA MORAL III.1.- Que la C.________________ es una asociación civil (o sociedad, según corresponda) legalmente constituida conforme a las Leyes Mexicanas, según consta en el instrumento notarial N° _______de fecha __________, ante la fe del Lic. _______________, Notario Público N° ____ en ________, con los siguientes datos registrales: folio _____ y partida _________, y que es un usuario Hidroagrícola, lo cual acredita con (elegir opción) Opciones para el caso de usuarios hidroagrícolas (persona física o moral): - el Título de concesión No ____________, o (resolución favorable o constancia del trámite de prórroga de título) de fecha ________________, respecto de _____________. - constancia de registro de volumen para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre alumbramiento Número ____________, de fecha ____________. - aviso para usar aguas residuales por un tercero distinto al concesionario o asignatario, número _________de fecha __________ . II.4.- Que tiene como domicilio el ubicado en ________________, mismo que señala para todos los fines y efectos del presente Convenio. II.5.- Que asume los derechos y obligaciones estipuladas en el presente Convenio. III.- De “LAS PARTES” III.1 Que expresan su conformidad en celebrar el presente Convenio para conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego”. III.2 Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan, así como las facultades suficientes para obligarse en términos del presente Convenio, las cuales a la fecha de suscripción no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. En particular, cada Asociación Civil de Usuarios y/o Sociedad de Responsabilidad Limitada beneficiada con el Programa, asumirán los derechos y obligaciones estipuladas en el presente Convenio. En virtud de los antecedentes y declaraciones que preceden, y con fundamento en los artículos 4 párrafo sexto, 26 Apartado “A” y 27 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de Planeación; 1, 5 fracción III inciso b), 6, 23 primer párrafo, 54, 74, 75, 79, 82, 83, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 64, 65 fracciones I, II y III, 66, 67, 68, 85, 170, 171, 174, 175, 176, 181, 223, 224, 226, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 29 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016; 1, 4, 5 fracciones I y II, 7 fracción VIII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado “b” y 58 de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 7 fracción XI, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ; 1, 8 y 19 de su Reglamento y demás normatividad aplicable en materia de transparencia; copiar y pegar aquí el fundamento utilizado en las declaraciones de CONAGUA; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016; y _______( agregar fundamento estatal), LAS PARTES han acordado la celebración del presente Convenio al tenor de las siguientes: C L Á U S U L A S PRIMERA.- OBJETO Conjuntar recursos y formalizar acciones para la ejecución del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego a cargo de la Comisión, para contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas para beneficiar la superficie con aprovechamientos subterráneos (pozos) y superficiales de las Unidades de Riego; así como pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, con acciones de rehabilitación, modernización de la infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y/o equipamiento. SEGUNDA.- COMPONENTE Los recursos del Subprograma “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, se otorgarán para el Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, con los siguientes tipos de apoyo: • Capacitar y brindar asesoría técnica para el fortalecimiento de las unidades de riego. • Elaborar planes directores. • Organizar a Unidades de Riego en Sociedades de Responsabilidad Limitada. TERCERA.- ESTRUCTURA FINANCIERA Para la realización de las acciones del Subprograma objeto de este Convenio, se prevé una inversión total de $ _______________ (______________M.N.); integrada por $ _______________ (__________________M.N.) Federal y $ ___________________ (__________________M.N.) de los usuarios, conforme a la siguiente estructura financiera: • “LA CONAGUA” aportará la cantidad de $ _______________ ( __________________M.N.), proveniente de los recursos aprobados del Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. b) “EL BENEFICIARIO”, aportará la cantidad de $ _______________ ( __________________M.N.), proveniente de recursos propios. El total de los recursos se destinarán exclusivamente a la ejecución de los tipos de apoyo aplicables a la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. señalados en el numeral 5.7.3.1 Denominado Tipos de Apoyo y en los Montos señalados en el numeral 5.7.3.2 de LAS REGLAS DE OPERACIÓN y al Manual de Operación del Programa. Los recursos, federales y de los usuarios serán depositados en una cuenta bancaria productiva, a fin de facilitar su manejo e identificar los productos financieros que se generen por los depósitos que se realicen en tanto se ejerzan. Dicha cuenta productiva será aperturada por cada ACU y/o Sociedad Mercantil beneficiaria. Los recursos serán ejercidos por ”EL BENEFICIARIO”, quién será responsable de la contratación y supervisión de la ejecución de las obras, así como de las adquisiciones, en apego a LAS REGLAS DE OPERACIÓN y al Manual de Operación del Subprograma. CUARTA.- MONTOS Y METAS Para el ejercicio fiscal 2016, el monto federal se ejercerá conforme a la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA” y las metas se definirán acorde al presupuesto federal autorizado y a la existencia de la contraparte programada. COMPONENTE: “REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO” ACCIONES BENEFICIOS INVERSIÓN (Miles de pesos) Hectárea Productores Productor Estatal Federal Total Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego Obra (Global) Otras Porcentaje de Participación QUINTA.- COMPROMISOS DE “LA CONAGUA” A nivel central se compromete a: a) Radicar los recursos federales correspondientes, en el monto y términos señalados en la Cláusula Tercera inciso a), de este Convenio, para la ejecución de la componente de este subprograma. La periodicidad de la radicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”. b) Establecer los criterios para la integración y selección de empresas constructoras confiables, así como proveedoras de bienes y servicios. c) Informar a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del avance físico y financiero del Subprograma con la periodicidad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento. A nivel de Organismo de Cuenca o Dirección Local se compromete a: p) Elaborar dictamen técnico donde se establezca la factibilidad de realizar las obras que permitan eficientar el manejo, control, distribución del agua, así como la recuperación de suelos salinos, o adquirir el equipo solicitado, así como el programa calendarizado de obras, para la ejecución de los trabajos; e integrar el expediente técnico. q) Aprobar las solicitudes presentadas por las ACU y/o Sociedades Mercantiles de conformidad con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Componente, previo dictamen técnico, conforme a las propuestas validadas por el Director de Infraestructura Hidroagrícola o Subdirector de Asistencia Técnica Operativa. r) Coordinarse con los organismos federales del sector agropecuario en el Estado, para proporcionar asistencia técnica y capacitación a los productores y sus organizaciones. s) Gestionar, de ser el caso, ante la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Estado, el dictamen que conceda la exención de recibir la autorización en materia de impacto ambiental para realizar las obras de rehabilitación o modernización correspondientes en las Unidades de Riego, acorde a los Planes Directores de los mismos. t) Elaborar y poner a disposición de las organizaciones de usuarios el catálogo de conceptos, las especificaciones técnicas de las obras hidroagrícolas, así como para la maquinaria y equipo de conservación, a fin de que sirvan de referencia para la dictaminación y evaluación de las propuestas técnicas y económicas que las empresas constructoras presenten. u) Definir y asesorar a los productores en el procedimiento de contratación, en función del monto total del proyecto aprobado y vigilar que cumpla con la normatividad establecida para tal efecto. v) Convocar públicamente a personas físicas y morales, interesadas en participar en las acciones de cada componente de este Subprograma, a inscribirse en el Catálogo de Empresas, Confiables, siempre y cuando cumplan con los requisitos y documentación solicitada. w) Formular las solicitudes de radicación de los recursos, tomando en cuenta los proyectos autorizados por el Comité Hidroagrícola, el avance de la contratación y/o ejecución de las acciones y la disponibilidad presupuestal en los sistemas financieros de “LA CONAGUA”. x) Autorizar el pago de los apoyos, con base en las estimaciones del avance físico-financiero soportadas con el expediente técnico correspondiente, bajo el procedimiento operativo de cada Componente indicada en el Manual de Operación correspondiente. y) Integrar y actualizar el catálogo de empresas constructoras confiables. z) Dar seguimiento y verificar los avances de la componente del Subprograma, e informar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” conforme a la periodicidad indicada en la normatividad, de los avances físico-financieros y de metas, así como el resultado de la evaluación anual. aa) Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA” sobre las propuestas de modificación de metas y/o recursos presupuestarios de la componente. bb) Integrar el informe de cierre del ejercicio de cada componente del Subprograma, considerando el listado de beneficiarios y montos apoyados durante el ejercicio fiscal que se reporta, así como aquellos que al 31 de diciembre se encuentran devengados, y entregar a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, en documento y medios magnéticos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal posterior. cc) Informar mensualmente a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de “LA CONAGUA”, los avances en la aplicación de los recursos reportados como devengados y contabilizados en el ejercicio fiscal de que se trate, hasta su total aplicación o su devolución a la Tesorería de la Federación. dd) Conjuntar, revisar y resguardar el Expediente Técnico por al menos un periodo de seis años, con la documentación soporte de los apoyos otorgados. SEXTA.- COMPROMISOS DE “EL BENEFICIARIO”. Se compromete a: j) Participar en el Comité Hidroagrícola a través de su representante en los términos que señalan las Reglas de Operación vigentes, y su proceso de designación se específica en el Manual de Operación del Subprograma. k) Cumplir con las disposiciones establecidas en LAS REGLAS DE OPERACIÓN, así como a los compromisos y sanciones especificadas en el manual de operación del Subprograma según la componente, y en el presente instrumento; así como responsabilizarse del ejercicio de los recursos y la ejecución de las acciones del Subprograma autorizadas por el Comité Hidroagrícola. En ambos casos, deberá atenderse el procedimiento y criterios señalados en el Manual de Operación del Subprograma. l) Aportar con recursos propios, el equivalente al 50% del proyecto de inversión autorizada por el Comité Hidroagrícola, de conformidad con el presupuesto base de dicha inversión, recursos que deberán depositarse en una cuenta bancaria productiva o conforme se indique en el Manual de Operación. El porcentaje de aportación será menor, en caso de que el gobierno estatal apoye con algún porcentaje. De manera excepcional se autorizará hasta el 75% del presupuesto base autorizado por la CONAGUA a las unidades de riego, que se ubiquen en localidades con alto a muy alto grado de marginación según CONAPO o en los municipios seleccionados en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. (Este inciso deberá ajustarse al caso en concreto) m) Que la ACU o Sociedad Mercantil beneficiaria de un apoyo adquiere la obligación de hacerlo efectivo en el plazo señalado en la componente, asimismo otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y control de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección. n) Generar las estimaciones de pago en función del avance de las acciones, en algunos casos con el apoyo de la empresa supervisora que hayan contratado, el cual requerirá el Visto Bueno de “LA CONAGUA” para emitir el pago correspondiente. o) Presentar a “LA CONAGUA” la autorización del pago de las estimaciones a que se refiere el inciso anterior. p) Absorber con sus propios recursos la administración, operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, la maquinaria y la superficie tecnificada beneficiada con acciones del Subprograma durante su vida útil. q) Enviar a la Dirección General o Local de la CONAGUA, la documentación correspondiente a los avances de los trabajos, para su verificación, aprobación y trámite de pago, previa validación del Comité Hidroagrícola, para el pago de las estimaciones por parte de la TESOFE. r) Informar a la “LA CONAGUA” de la conclusión de las acciones apoyadas, para la verificación de la terminación de los trabajos. En dicho acto, la ACU o Sociedad Mercantil invitará al Comité Hidráulico, a los organismos fiscalizadores, a la empresa constructora o proveedora del bien, incluyendo en algunos casos a la supervisora, en donde se formalizará el Acta de Entrega-Recepción con los asistentes, y la contratista hará entrega de la fianza de vicios ocultos. SÉPTIMA SANCIONES.- “LA CONAGUA” suspenderá o cancelará la ministración de los recursos federales convenidos a la ACU o Sociedad Mercantil beneficiaria, cuando: IV. No se cumpla con las disposiciones establecidas en las REGLAS DE OPERACIÓN. V. Que se apliquen los recursos en proyectos o acciones no contempladas en la componente. Los usuarios beneficiados deberán reintegrar los recursos mal aplicados a la TESOFE, informando a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, así como al FOFAE, cuando aplique. VI. Que los beneficiarios realicen pagos de anticipos y estimaciones sin contar con el Visto Bueno y firmado por la CONAGUA. En el caso de incumplimiento de esta fracción procederá la cancelación de apoyos en el siguiente ejercicio fiscal. OCTAVA.- INTERESES Los productos financieros (intereses) que se obtengan de los recursos depositados en la cuenta bancaria productiva y ahorros de contratación, se destinarán exclusivamente para inversión en la Componente del Programa para: capacitación; evaluación interna; ampliación de metas, y pago de publicaciones inherentes al Subprograma, conforme lo establezca el Manual de Operación y autorizado por el Comité Hidroagrícola. En caso de no ser autorizados, se deberán reintegrar dichos recursos a la Tesorería de la Federación, así como los saldos y ahorros de contratación. NOVENA.- RELACIÓN LABORAL El personal que de cada una de LAS PARTES intervengan en la realización de las acciones materia de este Convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto o solidario. DÉCIMA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA Son causas de terminación del presente Convenio, la voluntad expresa de LAS PARTES, cuando se presenten ajustes presupuestales o por caso fortuito o de fuerza mayor que ponga término o suspenda las actividades objeto de este Convenio, previa celebración del instrumento jurídico correspondiente, con las formalidades necesarias para su validez, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte por lo menos con quince días naturales de anticipación. DÉCIMA PRIMERA.- REASIGNACIÓN DE RECURSOS Ante el incumplimiento en la formalización del presente instrumento, contratación de las acciones convenidas, retraso en el avance físico y por tanto los recursos no sean ejercidos por causas imputables a los ejecutores, serán concentrados a nivel central y reasignados a otros beneficiarios. DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE RECURSOS Cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e imprevisibles o por caso fortuito o de fuerza mayor, que en cualquier forma sean ajenos a su voluntad, LAS PARTES podrán convenir la suspensión de las aportaciones. DÉCIMA TERCERA.- FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. El Órgano Interno de Control (OIC) en “LA CONAGUA” y/o cualquier otra instancia fiscalizadora, en ejercicio de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier tiempo que las acciones objeto del presente instrumento se realicen conforme a lo convenido y se dé cumplimiento a lo establecido en las leyes aplicables; realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes; solicitar los datos e informes relacionados con los actos de que se trate y verificar sanciones especificas en caso de incumplimiento por parte de “EL BENEFICIARIO”. DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad para que en caso de duda o controversia que se origine con motivo de la interpretación, instrumentación o cumplimiento del presente Convenio se resolverá de forma administrativa de común acuerdo entre ellas, y en el caso de conflictos que no puedan ser resueltos por este medio, se sujetarán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en ____________, renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. DÉCIMA QUINTA.- LEYENDA. LAS PARTES aceptan que toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de los apoyos del Programa, deberán incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. DÉCIMA SEXTA.- VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2016 y podrá ser modificado por escrito, de común acuerdo por LAS PARTES.. Leído que fue por las partes el presente Convenio de Concertación, y debidamente enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la Ciudad de _____________, a los ____días del mes de ___________ de dos mil dieciséis. POR EL EJECUTIVO FEDERAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA __________________________ (NOMBRE) DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA ____ o DIRECTOR LOCAL____ POR “LAS ACU y/o SOCIEDADES MERCANTILES” _________________ (NOMBRE) CARGO “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 9 Acta de entrega-recepción Dirección General del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA en el estado de______________________________ Acta que se formula para hacer constar la entrega–recepción de los trabajos establecidos en el contrato núm. _________________________________ ___________________________________________________________________ Lugar, hora y fecha: En las Oficinas de la DGOC o DL de la Conagua en el estado de _________________, sita en ______________________Colonia _______________, Ciudad __________, siendo las ______ horas del día ____ de ______________ del dos mil trece. ______ ________________________________________________________________________ Motivo: Hacer constar la entrega-recepción de los trabajos realizados por (Nombre de la Empresa Contratista), bajo el Contrato que se celebró con la (Nombre de la ACU), el (Fecha). ___________ ________________________________________________________________________ Intervienen: Por la (Nombre de la ACU), el C. (Nombre del Representante de la ACU), y por la (Nombre de la Empresa), el C. (Nombre del Representante de la Empresa), Responsable Técnico del Trabajo.________________________________________________________________ Como testigos de asistencia: (A consideración del Contratante, máximo dos).______________ ________________________________________________________________________ Diligencia: los servicios fueron contratados para iniciar el ___ (Fecha) ____ y terminar el ___(Fecha)___; estableciéndose un término de treinta días naturales para su revisión final, haciendo del conocimiento por escrito a (Nombre de la Empresa), representado por el C. (Nombre del Representante de la Empresa), sobre las deficiencias encontradas en el trabajo o la aceptación del mismo.____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Estimaciones: Durante el ejercicio del contrato se generaron (n) estimaciones con un monto total de $____________ (_____________ pesos 00/100 M.N.).____________________________ ____________________________________________________________________________ Cierre de acta: No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta de Entrega – Recepción a las doce horas del día de su inicio, firmando en ella todos los que intervienen al final de la hoja para su debida constancia.____________________________________________________ _______________________________________________________________________ Nombre y firma de las personas que intervienen en este acto: por la ACU por la empresa contratista C. ________________________ C. _________________________ Testigos de asistencia: C.___________________________ C. ________________________ “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Formato 10 Diagnóstico Final de la Infraestructura de la Unidad de Riego (DFIUR) Nombre de la Unidad de Riego Municipio: Entidad federativa: No. contrato Descripción de las condiciones Finales de la Infraestructura apoyada de la Unidad de Riego. Obra de cabeza (Aguas Superficiales): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de canales de conducción: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de canales de distribución: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de drenaje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Red de caminos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estructuras: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sistemas o tipos de riego (Tecnificación): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” Anexo 2. Glosario de términos Asistencia técnica en apoyo para la operación del programa.- conjunto de actividades técnicas para apoyar la operación del programa en los OC y DL, en: Atención a los usuarios de las unidades de riego, revisión de proyectos ejecutivos, revisión de documentación para ingreso al programa, elaboración de bases de licitación, revisión de propuestas técnico y económica, revisión de documentación para el pago a contratistas, revisión de avances físico financiero, verificar en el sitio que la ejecución de los trabajos de la obra se realice conforme a la normatividad vigente y al proyecto ejecutivo y la integración del expediente técnico. Inspección previa y final de los pozos.- Es la actividad que sirve para determinar la eficiencia electromecánica de bombas y motores, que deben cumplirse para la rehabilitación y equipamiento de sistemas de bombeo. Para tal efecto, se deben observar las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. * NOM-006-ENER-2015. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2015. Establece que en “Cualquier sistema de bombeo para pozo profundo que utilice la energía eléctrica para su operación debe cumplir con los valores mínimos de eficiencia establecidos en la tabla 1, y si, derivado del diagnóstico de eficiencia electromecánica del pozo en operación ésta resulte 10% menor a los valores establecidos en la tabla 1, se debe efectuar acciones de rehabilitación o sustitución de los equipos electromecánicos. * * Las acciones de rehabilitación o sustitución pueden estar dirigidas al motor eléctrico, a la bomba, a la estructura del pozo profundo, o a una combinación de éstos, según sea el caso, de tal forma que el conjunto de éstas den como resultado los valores de eficiencia electromecánica establecidos en la tabla 1. * * TABLA 1.- Valores mínimos de eficiencia para sistemas de bombeo para pozo profundo en operación. * Intervalo de Potencias Eficiencia electromecánica (conjunto motor bomba) (%) kW Hp Bomba con motor sumergible Bomba con motor externo 5,6 - 14,9 7,5 - 20 35 52 15,7 - 37,3 21 - 50 47 56 38,0 - 93,3 51 - 125 57 60 94,0 - 261 126 - 350 59 64 * NOM–001-ENER–2000. Para bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical, establece los valores mínimos de eficiencia energética en el punto óptimo en función del gasto y número de pasos (cuerpo de tazones), publicada en Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2000. * NOM–010–ENER–2004. Establece la eficiencia energética para el suministro de bombas y motores sumergibles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2005 Diagnóstico de la infraestructura de la unidad de riego (DIUR).- Tiene como finalidad conocer la problemática que presenta la infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego, referente a su operación con el propósito de definir sus requerimientos de apoyo. Plan Director.- Documento rector que reúne la información básica sobre las acciones estructurales y no estructurales y su costo que son necesarias realizar en la Unidad o Distrito de Riego para lograr un mejor uso del agua. Es el marco de referencia para llevar a cabo las inversiones previamente concertadas con los usuarios, a corto, mediano y largo plazo, para la rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y conservación. La elaboración del Plan Director es responsabilidad de la Comisión con la participación de los usuarios. Modernización de obras de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones tendientes a introducir nuevas tecnologías en las obras de cabeza, (Presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de bombeo y Pozos), diques, reservorios red de canales y sus respectivas estructuras incluyendo su automatización y telemetría. Las acciones de modernización de obras de infraestructrura hidroagrícola consisten en: * Modernización de la red de conducción y distribución.- Son las acciones de mejora de las características de diseño, incluyendo la rehabilitación para aumentar o restituir su capacidad hidráulica y la eficiencia en el manejo del agua con menores pérdidas; (p. ej. canal de tierra a canal revestidos, revestimiento a tubería; mecanismos o estructuras manuales a electromecánicas, modernización del riego por gravedad a tubería de compuertas -sistema de riego de baja presión). * Modernización de estructuras de medición y control.- Son las acciones para incorporar en las estructuras aforadoras y operativas equipos mecánicos o electromecánicos que permitan la operación la medición y el control de manera remota o automática o autoregulable. * Modernización de equipo de bombeo.- Son las acciones para el suministro e instalación de motores y bombas para disminuir el consumo de energía eléctrica y reducción de gastos de operación (por ejemplo: cambio de bomba vertical a bomba sumergible; arrancadores de velocidad variable). * Equipamiento eléctrico de pozos.- Son las acciones para el suministro e instalación de motores eléctricos con el fin de aprovechar las ventajas que se obtienen la seguridad de operación y en la reducción de costos de operación y mantenimiento (p.ej. cuando el equipamiento actual es de combustión interna o cuando la eficiencia electromecánica es menor a la norma). * Modernización de la red de caminos.- Son las acciones para asegurar el acceso a la operación y mantenimiento de la infraestructura mejorando sus condiciones originales de diseño o proyecto (p. ej. cuando se recubra con asfalto o concreto con las especificaciones de un proyecto o construcción de nuevas estructuras de cruce). Recursos mal aplicados.- Son los recursos económicos aportados por el Gobierno Federal que se apliquen para realizar obras, proyectos o acciones no contempladas en las Reglas de Operación, en el presente Manual, ni en los convenios y sus anexos. Rehabilitación de obras de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones que tienen por objeto restablecer las condiciones originales de funcionamiento en las obras de cabeza (Presas de almacenamiento y derivadoras, plantas de bombeo y Pozos), diques, reservorios, red de canales, drenaje, caminos de operación y sus respectivas estructuras. * Rehabilitación en obras de cabeza:- Son las acciones para desazolve del material que se deposita en la cortina y obra de toma; restituir materiales graduados y enrocamiento, retiro de vegetación en la estructura, rehabilitar el vertedor, reponer válvulas en obra de toma. * Rehabilitación de pozos.- Son las acciones para restituir la capacidad productiva a condiciones operativas (p. ej. desazolve, limpieza, cepillado, restitución de filtros, cambio de ademe incluyendo la reposición integral). * Rehabilitación de red de caminos.- Son las acciones para asegurar el acceso a la operación y mantenimiento de la infraestructura restituyendo las condiciones originales de diseño o proyecto (p. ej. terracearlo, reparar estructuras de cruce de agua y peatonales). * Rehabilitación de drenes.- Son las acciones para asegurar las condiciones funcionales (p ej. limpieza y desyerbe, desazolve para regresarlo a su geometría original). Tecnificación del riego.- Conjunto de acciones tendientes a adoptar nuevos métodos de riego a efecto de aplicar, en cantidad y oportunidad, el agua requerida por los cultivos. Ejes Rectores. Son tres los ejes rectores en los que se sustenta los propósitos del programa de Capacitación y Asesoría Técnica para el fortalecimiento de Unidades de Riego Catur, sobre los cuales se desarrollaran nuevos sistemas de comportamiento que deriven en el manejo eficiente y sustentable del agua: a) Hidroagrícola. Representa un mayor dominio sobre el recurso hídrico, su uso, su preservación y su aprovechamiento para la generación de riqueza. b) Organizativo. Posibilita la operación de las Unidades de Riego como organizaciones de administración de los sistemas de riego y también como unidades de producción agrícola. Se sustenta en la formalización y operación basada en el reconocimiento como personas morales, el establecimiento de acuerdos, normas de operación, administración del agua ,conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola, así como a actuar con liderazgos que conduzcan a sus organizaciones hacia la creación de ambientes de crecimiento económico y social. c) Empresarial. Considera un uso eficiente y eficaz del agua, la infraestructura, la maquinaria y los demás recursos disponibles. Se caracteriza por la utilización de sistemas de riego de alta eficiencia, los usuarios agrícolas asumen desempeños empresariales que les identifican como productores capaces de ofrecer productos y servicios de alto valor agregado que resuelven necesidades en los mercados. Niveles de Desempeño de las Unidades de Riego. La base de la programación de acciones de Capacitación y Asesoría Técnica para el fortalecimiento de Unidades de Riego Catur, se deriva del diagnóstico que inicial que el Coordinador del Subprograma en el estado lleva a cabo para ubicar a la Unidad en términos de desempeño de los beneficiarios en el manejo eficiente de los recursos agua, tierra y tecnología, con enfoque al mercado. Son tres los niveles de desempeño de los beneficiarios, y que permitirán ubicar la línea base de la capacitación y asesoría técnica: • Subsistencia: Unidades de Riego con mínimo o nulo aprovechamiento del agua en la producción agrícola, cuya producción es fundamentalmente para el autoconsumo. La organización de estas Unidades de Riego es de carácter formal no operativo, solo para obtener los beneficios de la concesión del agua, sin mayor participación. Las Unidades de Riego ubicadas en este nivel requieren de capacitación técnica- administrativa, para elevar el potencial de los recursos disponibles; la vocación productiva de la tierra así como de capacitación en desempeños de producción con enfoque al mercado. • Gestión: Unidades de Riego que muestran con desempeños de eficiencia en el manejo productivo del agua y la tierra, que sin embargo no ha alcanzado niveles de autonomía para no depender de los recursos públicos, lo que hace que el mantenimiento de éstas como organización (Asociación Civil o Sociedad Mercantil) esté condicionada a la consecución de dichos apoyos. El impacto de la producción de las Unidades de Riego con este nivel de desempeño es del ámbito local, carecen de un enfoque empresarial en sus procesos productivos ya que no genera cultivos comerciales. Para elevar el potencial de estas Unidades de Riego se requiere de capacitación y asesoría técnica en la generación de proyectos productivos y planes de negocio viables a las ventajas competitivas que dan un manejo de agua, suelo y tecnología, que hagan rentable los “apoyos” gestionados con enfoque al mercado. • Gerencial: Unidades de Riego con fuerte cohesión organizativa. Manifiestan desempeños productivos medios en cultivos comerciales. En comparación de las Unidades de Riego de nivel Gestión, dependen en menor medida de los apoyos gubernamentales, sin embargo requieren de capacitación y formación para adquirir desempeños empresariales que les permitan obtener ventajas competitivas y comparativas en la comercialización. Las Unidades de Riego diagnosticadas en este nivel de desempeño requieren de capacitación y asesoría especializada en técnicas y tecnologías de producción de productos diferenciados con alto valor agregado y manejo de mercados regionales y nacionales. Siglas y acrónimos ACU Asociación Civil de Usuarios CLC Cuenta por Liquidar Certificada Conagua Comisión Nacional del Agua DGOC Dirección General del Organismo de Cuenca DOF Diario Oficial de la Federación DL Dirección Local Fofae Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal GRF Gerencia de Recursos Financieros GUR Gerencia de Unidades de Riego Rmteur Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego OC Organismo de Cuenca OIC Órgano Interno de Control Repda Registro Público de Derechos de Agua RFC Registro Federal de Contribuyente Rop Reglas de Operación Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SAI Sistema de Administración Integral SGIH Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada Tesofe Usuario Tesorería de la Federación Usuario Hidroagrícola Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 Manual de Operación del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 ---- Manual de Operación del Subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016 41 112 Manual de Operación del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 2016